山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目竞争性磋商公告

	山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目竞争性磋商公告 一、采购人：山东科技大学 地址：山东科技大学泰安校区 联系方式：0538-3076929(山东科技大学) 采购代理机构：泰安市山水建设工程咨询有限公司 地址：山东省泰安市泰山县（区）迎春西路南段56号岱岳区农业技术培训中心 联系方式：0538-8281000 二、采购项目名称：山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目 采购项目编号（采购计划编号）：SDGP370000201902000950 采购项目分包情况： 标包 货物服务名称 数量 投标人资格要求 本包预算金额（最高限价，单位：万元） A 岱宗学生餐厅装修改造 1 1、符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；2、具备建筑装修装饰工程专业三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证；3、本次施工招标要求投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证B证；拟投入本项目的项目经理须符合《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》的相关规定；4、本项目不接受联合体报价。 158.170000 B 岱宗学生餐厅厨房设备供货及安装 1 5.1符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；5.2须在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有本次采购货物的经营范围，并在人员、设备、资金方面有相应的供货及安装能力；5.3本项目不接受联合体投标。 71.830000 三、获取磋商文件 1.时间：2019年4月24日8时30分至2019年4月29日16时30分（报名截止时间）（北京时间，法定节假日除外） 2.地点：泰安市山水建设工程咨询有限公司；泰安市迎春西路56号； 3.方式：来人购买且须在中国山东政府采购网注册并报名（注：报名截止时间前未在中国山东政府采购网注册并报名的供应商，其投标无效），供应商须携带营业执照、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、资质证书（一标段须提供）等证件原件及加盖供应商公章的证件复印件一套到泰安市山水建设工程咨询有限公司领取竞争性磋商文件； 4.售价：第一标段标书费450元整，图纸费200元整；第二标段300元整。（售后不退） 四、公告期限：2019年4月24日 至 2019年4月26日 五、递交响应文件时间及地点 1.时间：2019年5月5日8时30分至2019年5月5日9时30分（北京时间） 2.地点：泰安市山水建设工程咨询有限公司四楼会议室；迎春西路56号 六、磋商时间及地点 1.时间：2019年5月5日9时30分（北京时间） 2.地点：泰安市山水建设工程咨询有限公司四楼会议室 七、采购项目联系方式： 联系人：侯璐 联系方式：0538-8281000 八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等 详见附件 九、采购项目需要落实的政府采购政策 详见附件
发布时间：2019年04月23日 17时12分27秒

[200578040 A包对应招标文件一册：磋商文件一标段、图纸、清单.zip]
[200578041 A包对应招标文件二册：磋商文件一标段、图纸、清单.zip]
[200578042 B包对应招标文件一册：竞争性磋商文件东校 二标最终.doc]
[200578043 B包对应招标文件二册：竞争性磋商文件东校 二标最终.doc]
项目名称山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目第一标段 项目名称山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目第一标段 山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目 竞争性磋商文件 第一标段岱宗学生餐厅装修改造项目 项目编号SDGP37000020190200095001 采购人山东科技大学泰安校区公章 采购代理机构泰安市山水建设工程咨询有限公司公章 日期2019年4月 目 录  TOC o 12 h z u  HYPERlink l Toc6908076
第一章 竞争性磋商公告  PAGEREF Toc6908076 h
3  HYPERlink l Toc6908077
第二章 供应商须知  PAGEREF Toc6908077 h
5  HYPERlink l Toc6908078
21 总则  PAGEREF Toc6908078 h
5  HYPERlink l Toc6908079
22 磋商文件  PAGEREF Toc6908079 h
11  HYPERlink l Toc6908080
23 报价响应文件编制以及投标保证金  PAGEREF Toc6908080 h
14  HYPERlink l Toc6908081
24 供应商应当提交的资格资信证明文件  PAGEREF Toc6908081 h
17  HYPERlink l Toc6908082
25 响应文件递交截止时间唱价时间以及地点  PAGEREF Toc6908082 h
17  HYPERlink l Toc6908083
26 唱价磋商确定成交供应商以及废标  PAGEREF Toc6908083 h
18  HYPERlink l Toc6908084
27 纪律和监督  PAGEREF Toc6908084 h
27  HYPERlink l Toc6908085
28 质疑与投诉  PAGEREF Toc6908085 h
27  HYPERlink l Toc6908086
第三章 评审办法  PAGEREF Toc6908086 h
30  HYPERlink l Toc6908087
31 评审过程  PAGEREF Toc6908087 h
30  HYPERlink l Toc6908088
32评分标准分项明细表  PAGEREF Toc6908088 h
32  HYPERlink l Toc6908089
第四章 合同条款和格式  PAGEREF Toc6908089 h
35  HYPERlink l Toc6908090
41 签订合同  PAGEREF Toc6908090 h
35  HYPERlink l Toc6908091
42 追加合同金额  PAGEREF Toc6908091 h
35  HYPERlink l Toc6908092
43 合同主要条款  PAGEREF Toc6908092 h
35  HYPERlink l Toc6908093
第五章 工程量清单全费用综合单价  PAGEREF Toc6908093 h
70  HYPERlink l Toc6908094
51 工程量清单编制依据  PAGEREF Toc6908094 h
70  HYPERlink l Toc6908095
52工程量清单与计价表  PAGEREF Toc6908095 h
70  HYPERlink l Toc6908096
53改造方案及要求  PAGEREF Toc6908096 h
72  HYPERlink l Toc6908097
第六章 图 纸  PAGEREF Toc6908097 h
82  HYPERlink l Toc6908098
第七章 项目技术标准和要求  PAGEREF Toc6908098 h
83  HYPERlink l Toc6908099
第八章 响应文件格式  PAGEREF Toc6908099 h
84  HYPERlink l Toc6908100
81 报价函及报价函附录  PAGEREF Toc6908100 h
87  HYPERlink l Toc6908101
82 首轮报价一览表  PAGEREF Toc6908101 h
89  HYPERlink l Toc6908102
83 已标价工程量清单  PAGEREF Toc6908102 h
90  HYPERlink l Toc6908103
84 施工组织设计  PAGEREF Toc6908103 h
90  HYPERlink l Toc6908104
85 项目管理机构  PAGEREF Toc6908104 h
96  HYPERlink l Toc6908105
86 资格审查资料  PAGEREF Toc6908105 h
100 第一章 竞争性磋商公告 泰安市山水建设工程咨询有限公司受山东科技大学泰安校区的委托对山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目及其相关服务以竞争性磋商采购方式组织采购欢迎符合条件的供应商参加磋商 1项目编号SDGP3700002019020009500102 2项目名称及标段划分山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目 第一标段名称岱宗学生餐厅装修改造 第二标段名称岱宗学生餐厅厨房设备供货及安装 3项目概况与采购范围项目建设地点山东科技大学泰安校区岱宗学生餐厅具体详见工程量清单 第一标段主要内容岱宗学生餐厅装修改造 第二标段主要内容岱宗学生餐厅厨房设备供货及安装 4预算控制价 本项目预算控制价为230万元其中第一标段15817万元第二标段7183万元 5供应商资格要求 第一标段 51符合政府采购法第二十二条规定的相关条件 52 具备建筑装修装饰工程专业三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力具备有效的营业执照资质证书安全生产许可证 53本次施工招标要求投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格并具备有效的安全生产考核合格证B证拟投入本项目的项目经理须符合山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见的相关规定 54本项目不接受联合体报价 第二标段 51符合政府采购法第二十二条规定的相关条件 52须在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织具有本次采购货物的经营范围并在人员设备资金方面有相应的供货及安装能力 53本项目不接受联合体投标 评审办法综合评分法 磋商文件的获取 71时间自2019年4月24日至2019年4月29日每天上午8时30分至11时30分下午14时30分至16时30分北京时间节假日除外下同 72地点泰安市山水建设工程咨询有限公司 73地址泰安市迎春西路56号 74方式来人购买且须在中国山东政府采购网注册并报名注报名截止时间前未在中国山东政府采购网注册并报名的供应商其投标无效供应商须携带营业执照法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书资质证书一标段须提供等证件原件及加盖供应商公章的证件复印件一套到泰安市山水建设工程咨询有限公司领取竞争性磋商文件 75售价第一标段标书费450元整图纸费200元整第二标段300元整售后不退 8响应文件递交时间截止时间递交地点及地址 81递交时间2019年5月5日08时30分起至09时30分止 82截止时间2019年5月5日09时30分 83递交地点泰安市山水建设工程咨询有限公司四楼会议室 84地址泰安市迎春西路56号 逾期递交或者未送达指定地点的响应文件不予接受 9联系方式 91 采购人山东科技大学泰安校区 地址山东科技大学泰安校区 电话传真05383076929 联系人马老师 92 采购代理机构泰安市山水建设工程咨询有限公司 项目经理玄凯 地址泰安市迎春西路56号 Emailssjs0538163com 电话传真05388281000 10公告媒体中国山东政府采购网 11附件磋商文件电子版 第二章 供应商须知 21 总则 供应商应仔细阅读本磋商文件的所有内容包括答疑补充澄清以及修改等按照磋商文件要求以及格式编制响应文件并保证其真实性否则一切后果自负 本次政府采购方式为竞争性磋商采购指磋商小组与符合资格条件的供应商就采购货物工程和服务事宜进行磋商供应商按照磋商文件的要求递交响应文件和最终报价磋商小组确定成交供应商的采购方式 本磋商文件所称工程是指建设工程包括建筑物和构筑物的新建改建扩建及其相关的装修拆除修缮等 211 前附表 序号条款名称内容及要求1采购人山东科技大学泰安校区2采购代理机构泰安市山水建设工程咨询有限公司3项目名称山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目4项目概况本项目分为两个标段5建设地点山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅6报价范围工程施工及保修阶段具体内容详见工程量清单7标段名称第一标段名称岱宗学生餐厅装修改造8计划工期计划工期2019年5月25日前完成施工并验收合格 具体开工日期以采购人通知为准9质量要求合格标准10预算控制价本项目预算控制价为230万元其中第一标段15817万元第二标段7183万元 首轮报价不得等于或者高于预算控制价否则其报价无效11供应商资格要求1符合政府采购法第二十二条规定的相关条件 2具备建筑装修装饰工程专业三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力具备有效的营业执照资质证书安全生产许可证 3本次施工招标要求投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格并具备有效的安全生产考核合格证B证拟投入本项目的项目经理须符合山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见的相关规定 4本项目不接受联合体报价12供应商资质资格要求的证明材料和情况说明响应文件递交截止时间前供应商应提供以下资格审查资料原件并将复印件附在投标文件中与投标文件一并递交如没有按要求及时完整准确的提交其投标一律按无效标处理因此造成的一切后果和损失均由供应商自行承担 第一标段 1营业执照副本须提供原件 2资质证书须提供原件 3安全生产许可证须提供原件 4企业基本帐户开户许可证须提供原件 5项目经理建筑工程专业二级及以上注册建造师及安全生产考核合格证B证须提供原件 6法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书须提供原件 7近三个月依法缴纳税收和社会保障金的证明材料2019年1月2019年3月须提供原件 8参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式自拟须提供原件 9近一年度财务状况报表2017年度须提供原件 10至投标文件递交截止时间投标单位须提供通过信用中国网站wwwcreditchinagovcn中国政府采购网wwwccgpgovcn查询的信用记录截图并加盖投标单位公章 11投标人认为需要提交的其它证明材料 注1依法缴纳税收的证明材料指投标人参加政府采购活动前三个月内2019年1月2019年3月缴纳增值税营业税和企业所得税的凭据投标人若按季度缴纳增值税营业税和企业所得税投标人须提供开标前一个季度缴纳增值税营业税和企业所得税的凭据 2社会保障资金证明材料主要是指社会保险登记证和参加政府采购活动前三个月2019年1月2019年3月内缴纳社会保险的凭据专用收据或社会保险缴纳清单其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据 3依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金13踏勘现场 eq oac□√组织踏勘 时间2019年4月30日 上午830分 集中踏勘地点山东科技大学泰安校区具体地点另行通知14提出磋商文件答疑时间2019年4月30日12时00分前15磋商文件答疑澄清修改截止时间2019年4月30日17时30分16供应商确认收到磋商文件答疑澄清修改补充的时间自答疑澄清修改补充公告发布时间起48小时内17投标有效期自递交响应文件截止之日起90日历天18投标保证金1保证金金额人民币叁万元整 2保证金缴纳形式采用银行转账电汇等形式缴纳 3缴纳方式投标保证金必须以供应商名义办理不得以供应商分支机构个人或其它名义办理供应商须将保证金从其企业基本账户划转到磋商文件指定的投标保证金收取账户否则视为未按要求缴纳投标保证金 4收取人泰安市山水建设工程咨询有限公司 5开户银行中国工商银行泰安市岱岳支行 6账号1604040109100017166 7保证金缴纳截止时间同响应文件递交截止时间以实际到账时间为准 8联系电话0538843059719报价方式 eq oac□√全费用综合单价方式20响应文件电子 版内容报价部分技术部分商务部分 份数1份 格式PDFDOC或XLS等 介质U盘或光盘 递交电子版响应文件与纸质响应文件同时递交21是否接受联合体报价 eq oac□√不接受22响应文件装订投标文件为A4幅面胶装成册否则其投标无效23响应文件份数正本壹份副本肆份24递交响应文件时间截止时间地点及地址递交时间2019年5月5日8时30分起至9时30分止 截止时间2019年5月5日9时30分 地点泰安市山水建设工程咨询有限公司四楼会议室 地址泰安市迎春西路56号25响应文件是否退还不退还26唱价时间及地点同递交响应文件截止时间及地点27响应文件密封性检查由供应商或者其推选的代表检查所有响应文件的密封情况28唱价顺序按照供应商递交响应文件的逆顺序进行29磋商小组磋商小组构成3人其中采购人代表1人专家2人30评审办法综合评分法31报价轮次本次磋商共二轮报价含首轮公开唱价32技术部分是否采用暗标否33信用记录根据财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知财库2016125号要求采购人及采购代理机构将对供应商在投标截止日之前的信用记录进行查询查询网址为信用中国wwwcreditchinagovcn中国政府采购网wwwccgpgovcn对列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件的供应商拒绝其参与政府采购活动 采购人及采购代理机构采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存在评标时提交磋商小组审核信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存34成交供应商确定推荐的中标候选人35付款方式本项目无预付款工程竣工验收合格后付审计定案值的95剩余5作为质保金两年后无质量问题一次性无息付清36监督本项目的采购活动以及相关当事人应当接受财政监督部门依法实施的监督需要补充的其他内容37代理费收费标准参照鲁价费发200364号文转发的计价格20021980号文的有关标准及国家发改委2003857号文的有关规定由中标人支付212 当事人 2121采购人系指山东科技大学泰安校区 2122供应商是指响应采购要求且符合磋商文件规定的资格条件和参加报价竞争的法人其他组织或者自然人 2123磋商小组系指根据中华人民共和国政府采购法政府采购非招标方式管理办法等法律法规规定由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织 2124成交供应商系指经磋商确定的满足磋商文件实质性响应要求且最终报价最低的取得与采购人签订合同资格的供应商 2125采购代理机构系指泰安市山水建设工程咨询有限公司 213 磋商依据及原则 2131中华人民共和国政府采购法 2132中华人民共和国政府采购法实施条例 2133政府采购非招标采购方式管理办法 2134山东省政府采购管理办法 2135中华人民共和国合同法 2136中华人民共和国建筑法 2137政府采购供应商投诉处理办法 2138山东省政府采购供应商质疑处理办法 2139其他有关法律行政法规及省市规范性文件 214供应商相关要求 2141符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件 2142符合本磋商文件规定的资格要求并按照要求提供相关证明材料 2143法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人母公司全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位都不得在同一标段或者未划分标段的同一采购项目同时报价 2144以联合体形式报价的应符合以下规定 1联合体各方应按照磋商文件提供的格式签订联合体协议书明确联合体牵头人和各方权利义务 2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件 3联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求由同一资质条件的供应商组成的联合体应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级 4联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中报价也不得组成新的联合体参加同一项目报价 5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同就合同约定的事项对采购人承担连带责任 6鼓励大中型企业和小型微型企业组成联合体报价但联合体各方均应符合上述规定 2145供应商不得直接或者间接地与为本次采购的工程进行设计编制规范等文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联 2146供应商提供的证明材料内容必须真实完整有效 符合上述条件的供应商即为合格供应商具有参与磋商的资格 215 保密 参与磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业秘密技术秘密和个人隐私等保密违者应对由此造成的后果承担法律责任 216 语言文字以及度量衡单位 2161所有文件使用的语言文字为中文专用术语使用外文的应附有中文注释 2162所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位 2163所有报价一律使用人民币货币单位元 217 踏勘现场 2171磋商文件规定组织踏勘现场的采购人必须按照规定时间地点组织供应商踏勘项目现场以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料供应商承担踏勘现场所发生的自身费用责任和风险 2172采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据是采购人现有的能被供应商利用的资料采购人不对供应商由此而做出的推论理解和结论负责 2173供应商经采购人允许可进入项目现场踏勘但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失除采购人原因外供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责 218 答疑 2181供应商对磋商文件踏勘现场有询问或者疑问需采购人解答或者答疑时应于供应商须知前附表规定时间前以加盖供应商单位公章的书面文件提出采用信函传真或者直接送达的形式通知采购代理机构同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱采购人将对供应商提出的所有疑问或者询问进行综合答复统一发给所有磋商文件收受人并在中国山东政府采购网上公告解答或者答疑内容应在磋商文件规定范围内不得对磋商文件实质性条款进行改动 2182供应商未在规定时间内提出询问或者疑问视为认同磋商文件以及答疑文件内的所有要求供应商未按照磋商文件解答或者答疑要求报价的后果自负 219 偏离 采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围幅度和项数 2110 其他条款 21101供应商成交后直至验收止成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包如出现上述情形采购人向财政部门提出申请并经批准后可取消其成交资格并与其解除合同由此引起的经济损失全部由成交供应商承担 21102不论磋商过程和结果如何供应商的响应文件均不退还 21103除非有特殊要求磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境气候条件公用设施等情况供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况 22 磋商文件 221 磋商文件的构成 磋商文件主要由以下部分组成 2211竞争性磋商公告 2212供应商须知 1总则 2磋商文件 3报价响应文件编制以及投标保证金 4供应商应当提交的资格资信证明文件 5响应文件递交截止时间唱价时间以及地点 6唱价磋商确定成交供应商以及废标 7纪律和监督 8质疑与投诉 2213 评审办法 2214 合同条款和格式 2215 工程量清单 2216 图纸 2217 项目技术标准和要求 2218 响应文件格式 采购人或者采购代理机构对磋商文件所作的答疑澄清或者修改在中国山东政府采购网上公告后作为磋商文件的组成部分 222 磋商文件的澄清或者修改 2221供应商获得磋商文件后应仔细检查磋商文件是否齐全如有残缺遗漏或者不清楚的应在获得磋商文件后三日内以加盖供应商单位公章的书面文件提出采用信函传真或者直接送达的形式通知采购代理机构同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱否则由此引起的损失由供应商自负供应商有义务对磋商文件的准确性进行复核如发现有任何错误或者前后矛盾的应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构否则供应商应无条件接受磋商文件所有条款 2222采购人采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清和修改的澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的采购人采购代理机构应当在磋商文件要求递交响应文件截止之日三个工作日前在中国山东政府采购网上发布澄清或者修改公告并以书面形式告知所有磋商文件收受人但不指明澄清或者修改问题的来源磋商文件的澄清或者修改内容是在磋商文件规定范围内对磋商文件中表述不清部分进行进一步阐述或者描述不得对磋商文件实质性条款进行增减或者改动若澄清修改内容已构成对磋商文件实质性条款增减或者改动的采购人应当重新组织磋商或者延长响应文件递交截止时间和唱价时间否则采购人或者采购代理机构应承担相应的法律责任 2223磋商文件的澄清或者修改文件在中国山东政府采购网上发布公告后方可作为磋商文件组成部分并具有法律效力任何口头答复通知无效磋商文件的澄清在同一内容的表述上不一致时以最后发出并经公告的为准 2224供应商认为磋商文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清或者修改的应在规定时间内一次性全部提出 2225供应商自澄清或者修改公告发布时间起48小时内从中国山东政府采购网上打印澄清或者修改公告并通过信函传真或者直接送达等形式告知采购代理机构否则即视为同意和接受该澄清或者修改内容 223 延长响应文件递交截止时间和唱价时间 2231采购人可以视采购具体情况延长响应文件递交截止时间和唱价时间但至少应当在磋商文件要求递交响应文件截止之日三日前在中国山东政府采购网发布变更或者更正公告并书面通知所有获取磋商文件的供应商不足三日的应当顺延递交响应文件截止之日 2232磋商文件的答疑澄清或者修改内容较多时采购人应重新组织磋商或者延长递交响应文件截止和唱价时间采购人延长递交响应文件截止和唱价时间的至少应当在磋商文件要求首次递交响应文件的截止之日三日前在中国山东政府采购网发布变更或者更正公告并书面通知所有接收磋商文件的供应商以给予供应商充足的时间编制响应文件 224 磋商文件的盖章要求 磋商文件必须加盖采购人和采购代理机构单位公章在磋商文件要求盖章处以及骑缝处加盖与采购人和采购代理机构名称一致的标准公章不得使用其他形式如带有专用章合同章财务章业务章等的印章否则为不合格磋商文件 225 磋商文件的编制装订要求 2251纸张以及打印要求A4复印纸双面打印 2252页面字体字号和页码要求页边距上24厘米下24厘米左28厘米右26厘米字体字号一级标题为黑体小三号二级标题为楷体四号正文为仿宋GB2312小四号字行距为15倍行距每页30行 页眉页脚为宋体小五号字页眉内容为项目名称页脚内容为采购代理机构名称及联系电话页码从目录编起使用小五号宋体标注于页面底部居中位置页码不在30行内 2253磋商文件装订要求磋商文件为A4幅面并编制目录胶装成册 磋商文件的答疑澄清修改内容按照生成时间的逆顺序装订后盖章留存并作为磋商文件的组成部分 226 不合格磋商文件 2261未按照规定要求编制制作装订以及盖章的磋商文件为不合格磋商文件 2262不合格磋商文件不得发售已经发售的采购代理机构必须在中国山东政府采购网上公告予以作废以书面形式通知所有磋商文件收受人并负责收回已发售的磋商文件且退还已收取的费用 在磋商文件要求递交响应文件截止时间三个工作日前采购人和采购代理机构可重新补发合格的磋商文件重新补发的合格磋商文件不得收费重新补发的合格磋商文件距递交响应文件截止时间不足三个工作日的采购人应延长递交响应文件截止时间具体时间必须在中国山东政府采购网上发布更正公告中予以明确否则予以废标由采购人重新组织采购由此产生的法律责任由采购人和采购代理机构承担 2263对采购代理机构拒绝发售磋商文件或者发售不合格磋商文件的供应商有权依法质疑和投诉给供应商造成损失的由采购代理机构承担 2264发售的磋商文件包括答疑澄清以及修改与中国山东政府采购网上发布的不一致的以网上发布的为准由此给供应商造成的经济损失由采购代理机构承担 23 报价响应文件编制以及投标保证金 231报价 2311全费用综合单价 包括完成该工程项目的人工材料机械企业管理费利润规费税金质检自检措施项目费其他项目费保险费专利技术和特殊工艺维护缺陷修复政策性文件规定费用及合同包含的所有责任义务和风险等各项费用 2312综合单价 单价包括完成该工程项目的人工材料机械企业管理费利润总价包括分部分项工程费措施项目费其他项目费规费税金质检自检维护缺陷修复保险费专利技术和特殊工艺政策性文件规定费用及合同包含的所有责任义务风险等各项费用 2313报价不得有选择性报价和附有条件的报价且不得等于或者高于预算控制价否则其报价无效 2314供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款 2315供应商应按照磋商文件要求的内容填写报价并由法定代表人或其授权代表签署 2316供应商须按照附件格式表格要求填写 2317唱价时响应文件中开标一览表报价表内容与响应文件中明细表内容不一致的以开标一览表报价表为准大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准总价金额与按照单价汇总金额不一致的以单价金额计算结果为准单价金额小数点有明显错位的应以总价为准并修正单价对不同文字文本响应文件的解释发生异议的以中文文本为准 按照以上原则对错误报价的修正供应商应签字确认 232 响应文件的签署要求 磋商文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章处签字的不得由他人代签授权代表签字或盖章的响应文件应附法定代表人授权委托书 233 响应文件的盖章要求 供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与供应商名称全称相一致的标准公章不得使用其他形式如带有专用章合同章财务章业务章等的印章 234 响应文件的时间单位有效期以及费用 2341除磋商文件中另有规定外响应文件所使用的天日均指日历天时分均为北京时间 2342投标有效期为90日历天即自递交响应文件截止之日起90日历天响应文件以及其补充承诺等部分均保持有效在磋商文件规定的投标有效期满之前如果出现特殊情况采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长投标有效期要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收拒绝延长投标有效期的其报价失效同意上述要求的既不能要求也不允许其修改响应文件有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效 2343供应商应自行承担其准备和参加磋商活动发生的所有费用不论磋商结果如何采购人或者采购代理机构不承担任何费用 235 响应文件格式以及编制要求 根据有关规定响应文件按照以下要求格式统一编制 2351封面设置响应文件材料封面设置包括响应文件项目名称项目编号标段供应商全称和日期 2352响应文件内容供应商应按照磋商文件的要求以及格式编写响应文件响应文件应尽量避免加行涂改插字或删除如果出现上述情况改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章确认 2353响应文件装订响应文件以A4幅面制作并编制目录目录内容标注连续页码供应商同时对多个标段报价的响应文件应按所报价标段分别编制并分册胶装 2354响应文件密封响应文件按标段分别密封 2355响应文件数量以及要求包括一份电子版响应文件和伍份纸质响应文件其中正本一份和副本肆份每份纸质响应文件上明确注明正本或者副本字样正本和副本不一致时以正本为准 236 响应文件的组成 2361响应文件的组成 响应文件应包括下列内容 1报价函报价函附录 2首轮报价一览表 3已标价工程量清单 4施工组织设计 5项目管理机构 6资格审查资料 2362电子版响应文件 1电子版响应文件内容与纸质响应文件内容一致 2电子版介质为U盘或光盘文件格式须为PDFDOC或XLS等 3电子版响应文件作为响应文件的一部分无论磋商结果如何均不退回 4电子版响应文件应与纸质响应文件同时递交 237 投标保证金缴纳以及退还 2371保证金缴纳金额及方式同磋商文件供应商须知前附表 2372投标保证金的退还 1供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起五日内退还已收取的投标保证金 2采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的投标保证金 3未按规定退还投标保证金的退还投标保证金时应退还所收取的投标保证金以及银行同期存款利息 2373投标保证金的没收 发生下列情况之一投标保证金将被没收 1提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的 2响应文件递交截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的 3损害采购人或者采购代理机构合法权益的 4供应商向采购代理机构采购人专家提供不正当利益的 5经磋商小组认定有故意哄抬报价串标或其他违法行为的 6成交供应商未按照磋商文件规定签订合同的 7法律行政法规以及有关规定的其他情形 2374采购代理机构应在没收投标保证金后十个工作日内上缴同级国库 2375在磋商过程中由于供应商的原因给采购代理机构造成损失的采购代理机构有索赔的权利给采购人造成损失的应予以赔偿 24 供应商应当提交的资格资信证明文件 241 供应商在响应文件递交截止时间前须提交的商务资格技术支持等证明材料供应商的资格证明材料必须真实有效完整其中的字体印章要清晰 242磋商文件中所要求的相关证明资料原件必须在递交响应文件截止时间前一并装袋密封与响应文件同时递交 243相关证件原件在年检期间或者无法提供的可提供由发证机关出具证明材料原件或公证部门出具的公证件 25 响应文件递交截止时间唱价时间以及地点 251 响应文件递交及截止时间 2511供应商应当在磋商文件要求递交响应文件截止时间前将响应文件密封送达指定地点含证明材料等在磋商文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件证明材料等采购人或者采购代理机构不予受理 2512供应商可对现场工作人员的资格和递交响应文件截止时间进行监督如有异议应保留相关证据向政府采购监督管理部门反映 2513响应文件的递交截止时间同磋商文件供应商须知前附表 252 响应文件的密封和标记 2521供应商递交的响应文件按照标段分别装箱袋加以密封 封套上标明采购项目编号项目名称以及标段供应商名称等在封签处标注请勿在2019年5月5日09时30分之前启封字样并加盖供应商公章未密封或无公章的采购人或者采购代理机构不予受理 2522证明材料原件部分单独密封与响应文件同时递交逾期递交或者未送达指定地点的采购人或者采购代理机构不予接受 253 响应文件的修改与撤回 2531供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前可以补充修改替代或者撤回已递交的响应文件并以书面形式通知采购人或者采购代理机构供应商对响应文件的补充修改应按照本磋商文件有关规定进行编制密封标记盖章和递交补充修改的内容为响应文件的组成部分 2532在递交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前供应商不得补充修改替代或者撤回其响应文件供应商要求补充修改替代响应文件的采购人或者采购代理机构不予受理供应商撤回全部或者部分响应文件的其投标保证金将被没收 254 唱价时间 唱价时间同磋商文件供应商须知前附表 因特殊情况需要推迟唱价时间的采购人或者采购代理机构必须提前报政府采购监督管理部门同意后在中国山东政府采购网上发布变更公告并告知参加报价的供应商否则必须按时唱价 255 唱价地点 唱价地点同磋商文件供应商须知前附表 26 唱价磋商确定成交供应商以及废标 261 唱价 2611唱价程序 唱价由采购人或采购代理机构主持 1宣读唱价会议纪律 2公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称 3宣布主持人唱价人记录人等有关人员姓名 4供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况并签字确认 5按照供应商递交响应文件的逆顺序宣布响应文件开启顺序 6按照顺序当众唱价公布供应商名称投标保证金的递交情况首轮报价等内容并记录在案 7供应商法定代表人或其授权代表采购人代表记录人等有关人员在唱价记录上签字确认 8唱价结束 2612 唱价 1唱价在磋商文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行采购代理机构按照本磋商文件规定的时间和地点组织召开唱价会议届时邀请供应商法定代表人或其授权代表参加参加唱价会议的法定代表人出具身份证授权代表出具授权委托书和身份证且必须签字否则责任自负 供应商少于三家的采购人或者采购代理机构应退回供应商已递交的响应文件并依法重新组织采购且不承担任何费用和责任 2检查响应文件密封情况由供应商或者其推选的代表检查所有供应商响应文件的密封情况并由法定代表人或其授权代表签字确认 供应商法定代表人或其授权代表认为某个或者某些供应商的响应文件密封不符合规定的应当面提出由采购人及采购代理机构根据磋商文件相关规定作出判断经确认无异议的相关各方供应商法定代表人或其授权代表签字确认后由采购代理机构工作人员当众拆封开启各供应商响应文件按照上述规定开启响应文件后供应商再对响应文件的密封情况提出异议的采购人或者采购代理机构不予受理经确认存在争议的采购人及采购代理机构现场记录通过录音拍照录像等手段保存相关证据相关供应商法定代表人或其授权代表签字确认后开启有争议的响应文件由磋商小组认定认定结论为响应文件不符合规定的按报价无效处理 3由采购代理机构工作人员唱价 ①唱价顺序按照供应商递交响应文件的逆顺序进行 ②唱价内容唱价人当众宣读供应商名称标段首轮报价等首轮报价一览表中的主要内容供应商若有报价内容未被唱出的应在唱价时及时声明或者提出否则采购代理机构对此不承担任何责任 4唱价由采购代理机构指定专人负责唱价和记录唱价记录由供应商法定代表人或其授权代表采购人代表记录人等有关人员签字确认采购代理机构负责存档备查 5供应商对唱价有异议的应当在唱价现场以书面形式提出采购人或者采购代理机构应当场给予答复并制作记录供应商法定代表人或其授权代表采购人代表采购代理机构相关人员签字确认 262磋商 2621磋商小组 1磋商小组的组成 采购人按照中华人民共和国政府采购法政府采购非招标采购方式管理办法以及有关规定组建磋商小组评审由依法组建的磋商小组负责磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成其中评审专家不得少于磋商小组成员总数的三分之二 达到公开招标数额标准的工程采购项目竞争性磋商小组应当由五人以上单数组成技术复杂专业性强的竞争性磋商采购项目评审专家中应当包含一名法律专家 2评审专家的抽取 ①采用随机抽取方式从财政部门依法设立的专家库中确定磋商小组成员任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作 ②参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名单位和联系方式等内容负有保密的义务磋商小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密 3磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动与自己有利害关系的应当回避已经进入的必须更换 4磋商小组负责对各响应文件进行评审比较评定并按本磋商文件的规定确定成交供应商 5磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力且不受外界任何因素的干扰磋商小组成员必须独立负责地提出评审意见并对自己的评审意见承担责任对磋商结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由评审报告应当注明不同意见磋商小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的视为同意评审结果磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案 6磋商小组的职责 ①审查响应文件是否符合磋商文件要求进行资格性审查和符合性审查并作出评价 ②要求供应商解释或澄清其响应文件 ③编写评审报告受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商 ④告知采购人采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为 7磋商小组的义务 ①遵纪守法客观公正廉洁地履行职责 ②提出真实可靠的评审意见 ③严格遵守评审纪律不得向外界泄露评审情况 ④发现供应商在磋商活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为应及时向政府采购监督管理部门报告并加以制止 ⑤按照磋商文件的规定进行独立评审对个人的评审意见承担法律责任 ⑥编写并审定评审报告 ⑦配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑 ⑧对评审过程和结果以及采购人供应商的商业秘密保密 ⑨配合财政部门的投诉处理和监督检查工作 8磋商小组成员有下列情形之一的应当回避 ①供应商或者供应商主要负责人的近亲属 ②项目主管部门或者行政监督部门的人员 ③与供应商有经济利益关系 ④曾因在招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚 ⑤与供应商有其他利害关系 9评审程序 ①宣布评审纪律以及回避提示 ②推荐磋商小组组长 ③资格性审查 ④符合性审查 ⑤技术评审与商务评审 ⑥澄清有关问题 ⑦磋商 ⑧确定成交供应商 ⑨编写评审报告 10评审 比照最低评标价法是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法即磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中直接确定最终报价最低的供应商作为成交供应商的评审方法 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会 11评审完成后磋商小组向采购人提出评审报告评审报告由磋商小组全体成员签字确认 263 确定成交供应商 2631磋商小组按照事先确定的办法直接确定成交供应商 2632成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格否则承担相应法律责任成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的由采购人依法重新组织采购 2633确定成交供应商后采购人或采购代理机构应当在三日内通过中国山东政府采购网发布成交公告公告期为三个工作日采购人同时向成交供应商签发成交通知书 采购人采购代理机构不按照规定发布成交公示或者发布成交公示后不签发成交通知书的应当承担法律责任给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任 2634成交通知书对采购人和成交供应商都具有同等法律效力成交通知书发出后采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交的应当承担相应法律责任 264报价无效及废标 2641出现下列情形之一的报价无效 1不具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件 2列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单 3响应文件未按磋商文件规定要求格式表格制作密封签署盖章 4不按磋商小组要求澄清说明或补正的 5未按照磋商文件中报价文件要求的内容填写报价拒绝报价报价不确定有选择性报价和附有条件的报价报价等于或高于预算控制价 6法定代表人或其授权代表未按时参加唱价会议或参加唱价会议未提供有效证明 7未按规定缴纳投标保证金 8相关资格资质证明的原件复印件未按磋商文件约定提交或提交的原件与复印件不一致 9在资格性审查符合性审查响应性审查中磋商小组认定供应商的响应文件不符合评标办法中规定的任何一项评审标准 10供应商未按工程量清单封面格式内容要求未经有资格的工程造价专业人员加盖执业专用章 11供应商编制工程量清单报价时未按采购人提供的工程量清单格式填写或改变清单内容 13人工单价未执行泰建发2018102号文 14响应文件正副本未区分或者内容严重不一致 15投标有效期不满足磋商文件要求 16无供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章 17联合体未提交联合体协议书 18响应文件未完全满足磋商文件中实质性要求 19低于成本价且无法提供相关证明材料 20磋商小组认定技术方案不符合磋商文件要求 21评审期间没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清说明补正或改变了响应文件实质性内容 22供应商未提交最终报价 23供应商存在弄虚作假的行为 24属于采购人与供应商供应商与供应商相互串通投标情形 25对采购人采购代理机构磋商小组及其他工作人员施加影响有碍公平公正 26磋商文件规定的其他报价无效情形 27法律法规规章规定属于报价无效的其他情形 对报价无效的认定必须经磋商小组集体作出决定并出具报价无效的事实依据由供应商法定代表人或其授权代表签字确认拒绝签字的不影响磋商小组作出的决定 2642废标 出现下列情形之一的应予废标 1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家 2出现影响采购公正的违法违规行为 3供应商的报价均超过了预算控制价 4因重大变故采购任务取消 5法律法规以及磋商文件规定其他情形 废标必须经磋商小组集体作出决定经磋商小组全体成员签字确认后生效废标后采购人或者采购代理机构应当将废标理由告知所有供应商 265 特殊情况处置程序 2651评审活动终止 1磋商小组应当执行连续评审的原则按照磋商文件规定的程序内容方法标准完成全部评审工作出现评审专家临时缺席回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家继续组织评审如无法及时补齐专家则要立即停止评审工作封存磋商文件和所有响应文件择期重新组建磋商小组进行评审前期参加评审的磋商小组成员应回避 2发生下列情况之一的磋商小组应终止评审 ①发生了不可抗力事件 ②发生磋商小组名单泄密评审信息泄露 ③出现非法干预评审工作 ④发现磋商小组或者成员未按照磋商文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为且拒绝改正 出现上述情形的政府采购监督管理部门有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存磋商文件和所有响应文件择期重新组建磋商小组进行评审 2652磋商小组中途更换成员 1除非发生下列情况之一磋商小组成员不得中途更换 ①因不可抗拒的客观原因不能到场或者需在评审过程中退出评审活动 ②根据法律法规规定某个或者某几个磋商小组成员需要回避 2退出磋商小组的成员其已完成的评审行为无效由采购人向政府采购监督管理部门提出更换磋商小组成员意见并获准后根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审 2653记名投票 在评审过程中磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的按照少数服从多数的原则由磋商小组全体成员以记名投票方式表决 266违法违规情形 2661有下列情形之一的属于供应商相互串通报价 1供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容 2供应商之间约定成交供应商 3供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交 4属于同一集团协会商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价 5供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动 2662有下列情形之一的视为供应商相互串通报价 1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制 2不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜 3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人 4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异 5不同供应商的响应文件相互混装 6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出 2663有下列情形之一的属于采购人与供应商串通报价 1采购人在唱价前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商 2采购人直接或者间接向供应商泄露磋商小组成员等信息 3采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价 4采购人授意供应商撤换修改响应文件 5采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便 6采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为 2664供应商有下列情形之一的属于供应商弄虚作假的行为 1使用伪造变造的许可证件 2提供虚假的财务状况或者业绩 3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历劳动关系证明 4提供虚假的信用状况 5其他弄虚作假的行为 2665 违规处理 供应商有下列情形之一的列入不良行为记录名单在一至三年内禁止参加泰安市政府采购活动 1提供虚假材料谋取成交 2采取不正当手段诋毁排挤其他供应商 3与采购人其他供应商或者采购代理机构恶意串通 4向采购人采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益 5在采购过程中与采购人进行协商磋商 6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况 7一年内累计三次以上投诉均查无实据并带有明显故意行为 8捏造事实或者提供虚假投诉材料 9不按照规定程序以及正常途径质疑投诉采用匿名信匿名电话短信等手段威胁恫吓辱骂恶意中伤其他相关当事人 10法律法规和磋商文件中规定的其他情形 267关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则 2671无论基于何种原因本应作无效或废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审详细评审或者其他后续程序包括已经签约的情形一旦在任何时间被发现存在上述情形磋商小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果或者随时视情形决定该报价无效并有权决定采取相应的补救纠正措施若通过补救纠正措施能够满足磋商文件或者采购人要求磋商小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具补救纠正措施等承诺由此产生的一切费用由成交供应商承担若通过补救纠正措施仍不能够满足磋商文件或者采购人要求磋商小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论并予以废标由此产生的一切损失均由成交供应商承担 磋商小组认定成交供应商报价无效废标或成交供应商的此前评议结果被取消的应予以废标由采购人依法重新组织采购成交供应商按照相关规定处理出现上述情形的一切损失均由被取消成交资格的供应商承担 2672若已经超过质疑期限而未被发现签署了相关的合同之后才发现存在上述情形经磋商小组再行审查认为其在技术必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形包括予以无效报价废标或采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升延误期限以至可能给采购人造成较大损失的维持成交结果的采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见磋商小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具提供特别担保金承诺以承担可能产生的赔偿责任若成交供应商拒绝提供特别担保金实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的磋商小组应当决定取消成交供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施由此产生的一切损失均由成交供应商承担 27 纪律和监督 271 对采购人的纪律要求 采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料不得与供应商串通损害国家利益社会公共利益或者他人合法权益 272 对供应商的纪律要求 供应商不得互相串通或者与采购人串通投标不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交供应商不得以任何方式干扰影响评审工作 273 对磋商小组成员的纪律要求 磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透露对响应文件的评审和比较成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况在评审活动中磋商小组成员应当客观公正地履行职责遵守职业道德不得擅离职守影响评审程序正常进行不得使用超出本磋商文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审 274 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求 与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透露对响应文件的评审和比较成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况在评审活动中与评审活动有关的工作人员不得擅离职守影响评审程序正常进行 28 质疑与投诉 281 质疑 按照中华人民共和国政府采购法山东省政府采购供应商质疑处理办法有关规定参加本次政府采购活动的供应商认为磋商文件采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑 2811质疑书应包括以下主要内容 1质疑人的名称地址电话等 2具体的质疑事项证据以及法律法规依据 3提出质疑的日期 2812按照与质疑事项有关的当事人数量提供质疑书并应加盖公章且由法定代表人签字代理人办理质疑事项时还应当提交授权委托书授权委托书应当载明代理的具体权限和事项否则采购人或者采购代理机构不予受理 2813除书面形式外其他任何方式的质疑采购人或者采购代理机构均不予接受和回复 2814采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人但答复不得涉及商业秘密 2815质疑人对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人采购代理机构未在规定的时间内作出答复的可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉 282 投诉 按照中华人民共和国政府采购法政府采购供应商投诉处理办法以及相关的法律法规规定质疑人对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人采购代理机构未在规定的时间内作出答复的可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉 2821投诉人提起投诉应符合下列条件 1投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商 2提起投诉前已依法进行质疑 3投诉书内容符合政府采购供应商投诉处理办法规定 4在投诉有效期限内提起投诉 5属于同级财政部门管辖 6同一投诉事项未经财政部门投诉处理 7法律法规规定的其他条件 2822投诉人投诉时应当提交投诉书并按照被投诉采购人采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书 2823投诉书应当包括以下主要内容 1投诉人和被投诉人的名称地址电话等 2具体的投诉事宜以及事实依据 3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料 4提起投诉的日期 2824投诉书应当加盖公章并由法定代表人签字投诉人可以委托代理人办理投诉事务代理人办理投诉事务时应当提交投诉人的授权委托书授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项 2825投诉人不符合上述规定提起的投诉财政部门不予受理 第三章 评审办法 31 评审过程 311 第一阶段资格性审查 3111磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定对所有供应商的商务部分中的资格证明包括信用情况投标保证金等进行审查并确定供应商是否具备磋商资格填写资格审查表并签字确认 312 第二阶段符合性审查 磋商小组依据磋商文件的规定对供应商的响应文件的有效性完整性以及对磋商文件的响应程度进行审查以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应 在资格性和符合性审查同时对属于不合格或者报价无效的供应商磋商小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据并出具不合格或者报价无效说明供应商签字确认供应商拒绝签字确认的不影响磋商小组作出的不合格或无效报价裁定 313 第三阶段技术和商务评审 3131按照磋商文件要求审查施工组织设计方案能否满足工程施工需要磋商文件中对技术方法措施标准等作出明确规定和要求等事项进行技术文件评审 3132按照磋商文件要求审查投标人报价项目管理机构业绩工程量清单规费税金及其报价合理性等等记录相关事项进行商务文件评审 商务文件得分由磋商小组审核认定后交各投标人签字确认投标人拒绝签字确认的不影响磋商小组作出的不合格或无效投标裁定 3133评分结束后交招标代理机构汇总统计打印出结果由磋商小组对投标人的报价技术和商务得分进行最后的复核并签字确认 3134技术部分商务部分得分为所有评委打分的算术平均值投标人的综合得分=价格部分得分+技术部分得分+商务部分得分+其他 314 按照评审后综合得分由高到低顺序排列得分相同的按投标报价由低到高顺序排列得分且投标报价相同的按技术文件得分高低排列 315谈判实行二轮报价法第二轮报价为最终报价供应商的公开唱价为第一轮报价即首轮报价参加谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价否则磋商小组有权据此确定其为无效报价提交最终报价的供应商不得少于三家 316 磋商文件规定推荐中标候选人的中标候选人数量一般不超过三家 317 投标人可依照磋商文件要求对同一预算项下的多个标段进行投标若所投各个标段的综合得分排位均第一的允许中标一个标段或者多个标段的按照磋商文件的标段顺序中标或者依次中标超出允许中标标段的参与综合得分排序排序第一也不中标中标顺延排序第二的投标人 318第一中标候选人除因法定不可抗力外不得随意放弃中标资格否则承担相应法律责任第一中标候选人确因不可抗力不能履行政府采购合同或因被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的招标人可按照磋商小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大或对招标人明显不利的招标人可重新招标 32评分标准分项明细表 321 评分因素以及分值 价格部分技术文件商务文件总分值企业业绩企业综合实力人员配备其他100502510474322 评分因素满分得分标准价格部分50分满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价其价格分为满分其他供应商的价格分统一按照下列公式计算 磋商报价得分=磋商基准价最后磋商报价×50×100等于或超出预算控制价的磋商报价为无效报价技术文件25分1总体概述施工组织的编制依据方案针对性和施工段划分安全维护临时设施临时道路布置05分 2施工进度计划和各阶段进度的保证措施05分 3各分部分项工程的施工方案和质量保证措施安全文明施工和环境保护措施项目管理班子的人员岗位职责分工05分 4劳动力机械设备和材料投入计划关键施工技术工艺及工程实施的重点难点和解决方案已有设施和管线的加固保护等特殊情况下的施工措施05分 5扬尘污染防治措施方案05分企业业绩10分自2016年1月1日至今已完成建筑装修装饰工程或建筑工程合同的每份得2分最多的10分 注需提供合同及竣工验收证明原件并将复印件制作在投标文件中否则不得分企业综合实力4分投标企业自2016年以来至今所承建的工程获得奖项的每项得1分最高得4分 注需提供获奖证书原件并将复印件制作在投标文件中否则不得分时间以获奖证书发证日期为准商务文件人员配备7分1项目负责人获得国家级优秀项目经理的得2分获得省级优秀项目经理的得1分获得市地级优秀项目经理的得05分 国家级优秀项目经理优秀注册建造师中国施工企业管理协会和中国建筑业协会颁发均为有效有效期5年省级优秀项目经理3年市地级优秀项目经理2年自获奖证书发证日期起算 2项目负责人除具备注册建造师资格外同时具备其它种类工程建设类注册执业资格的加1分 3项目技术负责人具备工程建设类注册执业资格的加1分 4质检量员材料员预算造价员施工员专职安全员需具备岗位资格证书同时具备工程建设类注册执业资格的每人加06分本项满分3分 注需提供资格证书原件并将复印件制作在投标文件中否则不得分其他4分标书制作是否规范提供资料是否齐全文字是否清晰描述是否准确本项最高得4分附最终报价函式样 最终报价函式样 致采购人名称 根据本次磋商情况和贵方的最终报价邀请我方愿意提供最终承诺报价为此我方作如下郑重承诺 1根据磋商情况我方提供的 项 目 名 称 的最终报价如下 人民币 万元 大 写 2成交后合同单价同比例下调 3其它承诺事项 供应商 法定代表人或其授权代表签字或盖章 2019年 月 日 第四章 合同条款和格式 41 签订合同 411采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定与成交供应商签订书面合同所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改 412 签订的合同以磋商文件合同条款为基础采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议 413 磋商文件响应文件书面承诺和成交通知书均作为政府采购合同的组成部分且具有法律效力成交供应商应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任否则将依法处理 414 成交供应商不得分包履行合同否则将依法承担法律责任 当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑投诉经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的由采购人依法重新组织采购 415 采购人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内将政府采购合同副本报同级财政部门备案 416 法律行政法规规定应当办理批准登记等手续后生效的合同依照其规定 42 追加合同金额 政府采购合同履行中采购人需要追加与合同标的相同的工程的在不改变合同其他条款的前提下且在签订合同后一年内经采购人报同级财政部门批准后可与成交供应商协商签订补充合同但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10且总额不得超出项目采购预算否则采购人应重新组织采购 政府采购合同双方当事人不得擅自变更中止或者终止合同政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的双方当事人应当变更中止或者终止有过错的一方应当承担赔偿责任双方都有过错的各自承担责任 43 合同主要条款 建设项目工程总承包合同示范文本 第一部分 合同协议书 发包人采购人山东科技大学泰安校区 承包人成交供应商???? 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及有关法律规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目第一标段工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议 一工程概况 1工程名称山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目 2工程地点山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅 3工程立项批准文号????????? ?? 4资金来源财政 5工程内容第一标段主要内容岱宗学生餐厅装修改造 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表附件1 6工程承包范围 山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅 二合同工期 2019年5月25日前完成施工并验收合格 三质量标准 工程质量符合工程质量检验评定合格标准 四签约合同价与合同价格形式 1签约合同价为 人民币大写 ? 元 2合同价格形式??? ? ? 五项目经理 承包人项目经理??? ? ? 六合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件 1成交通知书 2报价函及其附录 3专用合同条款及其附件 4通用合同条款 5技术标准和要求 6图纸 7已标价工程量清单或预算书 8其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七承诺 1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工确保工程质量和安全不进行转包及违法分包并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3发包人和承包人通过竞争性磋商形式确定合作关系并签订合同双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 八词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九签订时间 本合同于 年 月 日签订 十签订地点 本合同在项目所在地签订 十一补充协议 合同未尽事宜合同当事人另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分 十二合同生效 本合同自双方签字并盖章后生效 十三合同份数 本合同一式捌份均具有同等法律效力发包人执肆份承包人执贰份采购代理机构贰份 发包人 公章 承包人 公章 法定代表人或其授权代表 法定代表人或其授权代表 签字或盖章 签字或盖章 地 址 ??????? 地 址???? ?? ? 邮政编码 ????? ? 邮政编码??????? ? 电 话???????? 电 话???????? 传 真???????? 传 真??????? ? 电子信箱 电子信箱???????? 开户银行??????? 开户银行???????? 账 号????? ? 账 号????? ??? 第二部分 通用条款 本合同通用条款执行 建设项目工程总承包合同示范文本 GF20130201通用条款部分 不再附录 第三部分 专用合同条款 1 一般约定 11 词语定义 111 合同 11110其他合同文件包括施工组织设计采购文件和投标文件补充协 议补充条款联合体协议施工现场统一管理协议和解调解协议有关工程接洽变更项目管理机构人员配备表等 112 合同当事人及其他相关方 1124监理人 名 称????????? ???? ? 资质类别和等级???????? ? ? ?? 联系电话???????? ??? ? ?? 电子信箱?????????? ?? ?? 通信地址????? ????? ?? ?? 1125 设计人 名 称??????????? ?? ? 资质类别和等级?????? ???? ? ? 联系电话???????? ? ???? ? 电子信箱?????????? ? ? 通信地址????? ??????? ?? 113 工程和设备 1137 作为施工现场组成部分的其他场所包括无 1139 永久占地包括 11310 临时占地包括建设临时工程的用地或用于施工所需场地如临建用地仓储组装用地居住生活用地临时占路占人行道占公共用场地 13法律 适用于合同的其他规范性文件中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法中华人民共和国政府采购法中华人民共和国合同法建设工程质量管理条例建设工程安全生产管理条例 14 标准和规范 141适用于工程的标准规范包括建筑工程施工及验收规范建筑工程质量验收评定标准等国家现行施工及验收规范以及招标文件中技术规范中各有关部分及所列标准规范上述规范若有未指明的标准规范则采用国家通用标准规范 142 发包人提供国外标准规范的名称如需要协商解决 发包人提供国外标准规范的份数如需要协商解决 发包人提供国外标准规范的名称如需要协商解决 143发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 1由发包人提供的规范和其它文件未经发包人代表许可承包人不得以任何形式用于或转给第三方 2发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工竣工以及保修所需的补充文件和指示承包人应执行这些补充文件和指示并受其约束 15 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为 1双方签署的有关本工程的补充协议会议纪要洽商纪录及承诺函工程变更等 2本合同协议书 3中标通知书 4投标函及其附录 5本合同专用合同条款及附件 6本合同通用合同条款 7招标文件及附件含澄清答疑书通知等 8定标前往来函件 9已标价工程量清单 10投标文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表 11其他合同文件 同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制订的为准招标文件与投标文件不一致的以招标文件为准 16 图纸和承包人文件 161 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限 发包人向承包人提供图纸的数量 发包人向承包人提供图纸的内容 164 承包人文件 需要由承包人提供的文件包括详细施工组织设计工程进度计划专项 施工方案材料和设备采购计划经深化后的施工图纸如有 承包人提供的文件的期限为签订合同后10天内 承包人提供的文件的数量为3份 承包人提供的文件的形式为纸质文件加盖承包人公章并由项目经理签字 发包人审批承包人文件的期限收到承包人文件后7天内 165 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定 17 联络 171发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知批准证明证书指示指令要求请求同意意见确定和决定等书面函件送达对方当事人 172 发包人接收文件的地点??? ???? ? ?? 发包人指定的接收人为??? ?? ? ? ? 承包人接收文件的地点??? ???? ?? 承包人指定的接收人为??? ???? ?? 监理人接收文件的地点??? ???? ? ? 监理人指定的接收人为??? ???? ? ? 110 交通运输 1101 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定承包人负责整修进场道路桥梁场内施工用道满足施工及材料设备运输的需要费用由承包人承担为满足施工需要的临时设施辅助设施及安全防护设施所发生的费用由承包人承担 1103 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定临时进场道路与场外公共道路的交界线 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定执行通用合同条款 1104超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担 111 知识产权 1111关于发包人提供给承包人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属著作权属发包人 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求工程竣工验收后 1112 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属著作权属发包人 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求承包人不能用于合同无关的其他事项未经发包人同意不得复制或提供给第三方 1114 承包人在施工过程中所采用的专利专有技术技术秘密的使用费的承担方式已包含在合同价款中 113工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时是否调整合同价格否 允许调整合同价格的工程量偏差范围 2 发包人 22 发包人代表 发包人代表 姓 名????????? ??? ? ? 身份证号??????? ?? ??? ? 职 务???????? ???? ? 联系电话?? ????? ???? ?? ? 电子信箱???? ??? ??? ??? ? 通信地址???????? ????? ? 发包人对发包人代表的授权范围如下1与监理单位配合做好隐蔽工程的验收2承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意3参与工程质量安全投资进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜 24 施工现场施工条件和基础资料的提供 241 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求执行通用合同条款 242 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括执行通用条款 25 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求执行通用合同条款 发包人是否提供支付担保?? ?? 发包人提供支付担保的形式?? ? 3 承包人 31 承包人的一般义务 9承包人提交的竣工资料的内容具备开工条件的资料施工过程中的资料竣工图 承包人需要提交的竣工资料套数3份完整竣工资料及竣工图 承包人提交的竣工资料的费用承担由承包人承担 承包人提交的竣工资料移交时间工程竣工后7天内不按时报送按延误工 期处理按迟延的天数承担违约金 承包人提交的竣工资料形式要求承包人向发包人提交3套完整竣工资料 含3套竣工图按照施工图的格式和比例绘制与实际施工现场相吻合的竣工图3套电子版1套 10承包人应履行的其他义务 1所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回必须得到发包人代表的认可 2承包人负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全除因发包人发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任承包人负责在需要的时间和地点根据有关部门要求自费提供和维护所有灯光护板栅栏警告信号和警卫并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便 3对施工场地交通环卫和噪音等管理的要求及费用由承包人负责 4承包人负责已完工程的成品保护费用由承包人承担 5承包人负责做好施工场地周围建筑物构筑物和地下管线文物及花木的保护费用由承包人承担 6承包人负责施工场地清洁交工前应将所有临时设施临时道路房屋管线等拆除并清理出场现场应达到技术规范与合同的要求 32 项目经理 321 项目经理 姓 名???????? ? ???? ? 身份证号???????? ? ???? ? 建造师执业资格等级??????? ???? ? 建造师注册证书号????????????? ? 建造师执业印章号????????????? ? 安全生产考核合格证书号?????????? ? 联系电话???????? ?? ??? ? 电子信箱???????? ????? ? 通信地址???????? ????? ? 承包人对项目经理的授权范围如下全权代表承包人履行合同并常驻施工现场直接负责本工程施工中的各项责任 关于项目经理每月在施工现场的时间要求每月不少于25天否则每缺勤一天项目经理按2000元天进行处罚 发包人将设立指纹考勤机考勤对承包人项目经理及所有现场管理人员进行考勤考勤自开工令发布之日起至工程移交之日止 承包人未提交劳动合同以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 执行通用合同条款并扣罚本合同价款25的违约金 项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任1天以内含1天罚款1000元2天以上含2天或累计超过5天的罚款5000元发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换合格项目经理或解除合同 323 承包人擅自更换项目经理的违约责任发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任并扣罚本合同价款25的违约金 324 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任并扣罚本合同价款25的违约金 33 承包人人员 331 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限执行通用合同条款 333 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任必须提前一周报发包人批准 334 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 必须提前一周报发包人批准 335承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任给工程造成质量进度影响的需承担相应责任 因承包人原因施工管理人员不能到场需要更换的经发包人同意可更换并处每人罚款壹万元 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任连续两月考勤天数不足25天的发包人有权要求更换相关管理人员或解除合同而不承担违约责任 35 分包 351 分包的一般约定 禁止分包的工程包括?? 主体结构关键性工作的范围?? 352分包的确定 允许分包的专业工程包括?? 其他关于分包的约定 354 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定?? 36 工程照管与成品半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料工程设备的起始时间执行通用合同条款 37 履约担保 承包人是否提供履约担保 承包人提供履约担保的形式金额及期限的 4 监理人 41监理人的一般规定 关于监理人的监理内容工程施工承包合同范围内的所有项目的质量工期投资实行全方位全过程监理 关于监理人的监理权限行使监理合同授予的权限审查施工组织设计和方案 关于监理人在施工现场的办公场所生活场所的提供和费用承担的约定满足监理人正常监理工作的要求由承包人提供费用由承包人承担 42 监理人员 总监理工程师 姓 名????????? ???? ? 职 务????????? ???? ? 监理工程师执业资格证书号?????? ? 联系电话???????????? ? ? 电子信箱???????? ????? ? 通信地址???????? ????? ? 关于监理人的其他约定执行通用合同条款 44 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时发包人授权监理人对以下事项进行确定 1 2 3 5 工程质量 51 质量要求 511 特殊质量标准和要求 无 关于工程奖项的约定无 53 隐蔽工程检查 532承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定在共同检查前48小时 监理人不能按时进行检查时应提前24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 48小时 6 安全文明施工与环境保护 61安全文明施工 611 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定零死亡零事故如因承包人原因发生安全事故时除承担全部责任外无条件接受发包人100000元次的处罚 614 关于治安保卫的特别约定由承包人承担现场保安责任包括配置现场电子监控设备由承包人负责保安管理 费用已包含在合同价款中 关于编制施工场地治安管理计划的约定施工现场的所有范围均有承包人承担保安责任制定保安制度责任制度报告制度在进场后5日内报送发包人审核备案发生安全事故和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告否则发包人有权处以每次5000元至50000元罚款 615 文明施工 合同当事人对文明施工的要求执行通用合同条款 616 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定 7 工期和进度 71 施工组织设计 711 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容①专业性较强的专项工程安全施工组织设计②安全技术措施③施工现场临时用电方案④达到规定规模的危险性较大的作业等 712 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定签订合同后7天内 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限收到承包人提交的详细施工组织设计后7天内 72 施工进度计划 722 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限执行通用合同条款 73 开工 731 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限签订合同后 7天内 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限开工日期7天前 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限开工日期7天前 732开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的承包人有权提出价格调整要求或者解除合同 74 测量放线 741发包人通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其书面资料的期限最迟为约定开工日期前7天 75 工期延误 751 因发包人原因导致工期延误 7因发包人原因导致工期延误的其他情形无 752 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的计算方法为阶段节点工期延误按合同总价03每延误一天按合同总价1 总工期延误超过30个日历天时发包人可单方解除合同并重新更换施工单位承包人在未完善结算手续的情况下必须立即无条件撤出工地同时承包人应承担给发包人造成的所有损失 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的上限无上限 76 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定埋藏在地下的未引爆的炸弹地勘过程中未发现的特殊岩层构造地下管道有毒的土壤或异常的地下水位等其他发包人承包人监理人三方共同认定为不利物质条件的情形 77异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件根据泰安市历史气象资料中的气象数据由发包人承包人监理人共同认定为异常恶劣的气候条件如15级以上的地震2100mm以上的持续2天的大雨330年以上未发生过的雹灾洪水410级以上的持续1天的大风 79 提前竣工的奖励 792提前竣工的奖励由发包人视实际情况而定 8 材料与设备 84材料与工程设备的保管与使用 841发包人供应的材料设备的保管费用的承担本工程使用的材料设备发包方有采购权或参与采购 86 样品 861样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备样品的种类名称规格数量要求承包人自行采购的材料及设备需先提供样品和检验报告并由发包人监理单位共同认可后方可采购使用若提供的样品不能满足设计需求发包人将不予批复超过两次不予批复后发包人有权自行采购但由此造成的相关费用由承包人承担对不符合要求的材料设备发包人有权责令不予使用并清除现场 88 施工设备和临时设施 881 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定由承包人承担已包含在合同价款当中 9 试验与检验 91试验设备与试验人员 912 试验设备 施工现场需要配置的试验场所由承包人负责 施工现场需要配备的试验设备由承包人负责 施工现场需要具备的其他试验条件由承包人负责 94 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定符合相关试验标准 10 变更 101变更的范围 关于变更的范围的约定执行通用合同条款 104 变更估价 1041 变更估价原则 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时应按照下列规定调整 10411已标价工程量清单中有适用于变更项目的应采用该项目的单价 10412已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的可在合理范围内参照类似项目的单价 10413已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的应根据变更工程资料参照现行的计量规则和计价办法例如山东省建筑安装工程消耗量定额山东省市政工程消耗量定额山东省机械台班定额和编制办法等工程类别类人工单价必须符合泰建发2018102号文件规定工程造价管理机构发布的信息价格工程所在地材料价格计算的项目单价下浮105为最高限价 10414已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的应由承包人根据变更工程资料计量规则计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价并应报发包人审计部门等相关部门确认后调整 10415工程实施中图纸的修改设计变更所引起工程量的变动丝毫不会降低或影响合同条款的效力也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任当实际数量发生变化时由发包人代表和现场的监理工程师承包人审计部门等相关部门共同签字认可 105承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限执行通用合同条款 发包人审批承包人合理化建议的期限执行通用合同条款 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 107 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件11暂估价一览表 1071 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 1072 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 第3种方式承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定 108 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定 11 价格调整 111 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定 因市场价格波动调整合同价格采用以下第 种方式对合同价格进行调整 第1种方式采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子定值和变值权重以及基本价格指数及其来源的约定 第2种方式采用造价信息进行价格调整 2关于基准价格的约定 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 时或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 时其超过部分据实调整 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 时材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 时其超过部分据实调整 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 时其超过部分据实调整 第3种方式其他价格调整方式 12 合同价格计量与支付 121 合同价格形式 1单价合同 综合单价包含的风险范围在合同实施期间不因材料机械人工政策成本市场波动等任何因素而进行调整但发生设计变更可作调整 风险费用的计算方法承包人在签订本合同时已充分考虑风险系数和固定价格包括的范围 风险范围以外合同价格的调整方法 无 2总价合同 总价包含的风险范围 风险费用的计算方法 风险范围以外合同价格的调整方法 3其他价格方式 122 预付款 1221 预付款的支付 预付款支付比例或金额 预付款支付期限 预付款扣回的方式 1222 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限 预付款担保的形式为 123 计量 1231 计量原则 工程量计算规则符合国家及山东省规定的标准计价规范等 1232 计量周期 关于计量周期的约定执行通用合同条款 1233 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定执行通用合同条款 1234 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定执行通用合同条款 1235总价合同采用支付分解表计量支付的是否适用第1234 项总价合同的计量约定进行计量 1236 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序 124 工程进度款支付 1241 付款周期 关于付款周期的约定本项目无预付款工程竣工验收合格后付审计定案值的95剩余5作为质保金两年后无质量问题一次性无息付清 1242 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定执行通用合同条款 1243 进度付款申请单的提交 1单价合同进度付款申请单提交的约定执行通用合同条款 2总价合同进度付款申请单提交的约定 3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 1244 进度款审核和支付 1监理人审查并报送发包人的期限执行通用合同条款 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限执行通用合同条款 2发包人支付进度款的期限执行通用合同条款 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 无 1246 支付分解表的编制 2总价合同支付分解表的编制与审批 3单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 13 验收和工程试车 131 分部分项工程验收 1312监理人不能按时进行验收时应提前24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 48小时 132 竣工验收 1322竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定具备验收条件后承包人提起申请监理人14天 报发包人28内审批完 发包人不按照本项约定组织竣工验收颁发工程接收证书的违约金的计算方法 无 1325移交接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限颁发工程接收证书后7天内完成移交 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的违约金的计算方法为 无 承包人未按时移交工程的违约金的计算方法为自应接收之日起承担照管成品保护保管等与工程有关各项费用 133 工程试车 1331 试车程序 工程试车内容执行通用合同条款 1单机无负荷试车费用由承包人承担 2无负荷联动试车费用由 承包人承担 1333 投料试车 关于投料试车相关事项的约定 136 竣工退场 1361 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限工程竣工验合格后 14 竣工结算 141 竣工结算申请 承包人提交竣工付款申请单的期限竣工验收合格后28天内 竣工付款申请单应包括的内容合同价格已支付承包人的款项应扣质保金应支付合同价款 142 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限监理人收到申请后14天内报送发包人收到后14天内审完并签发付款书 发包人完成竣工付款的期限30天内付款 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序执行通用合同条款 144 最终结清 1441 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数 一式叁份 承包人提交最终结算申请单的期限执行通用合同条款 1442 最终结清证书和支付 1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限执行通用合同条款 2发包人完成支付的期限执行通用合同条款 15 缺陷责任期与保修 152缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限及约定从工程通过竣交工验收之日起计5年其他约定执行通用条款 153 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定 是 1531 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第2种方式 1质量保证金保函保证金额为 2 5 的工程款 3其他方式 1532 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第2种方式 1在支付工程进度款时逐次扣留在此情形下质量保证金的计算基数不包括预付款的支付扣回以及价格调整的金额 2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 3其他扣留方式 关于质量保证金的补充约定 154保修 1541 保修责任 工程保修期为执行建设工程质量管理条例中华人民共和国国务院令第279号在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为 1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗为 5 年 3装修工程为 2 年 4电气管线给排水管道设备安装工程为 2 年 5供热与供冷系统为 2 个采暖期供冷期 6住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为 2 年 1543 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间24小时内最长不能超过48小时 16 违约 161 发包人违约 1611发包人违约的情形 发包人违约的其他情形无 1612 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法 1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任执行通用合同条款 2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任执行通用合同条款 3发包人违反第101款变更的范围第2项约定自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任执行通用合同条款 4发包人提供的材料工程设备的规格数量或质量不符合合同约定或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任执行通用合同条款 5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任执行通用合同条款 6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示导致承包人无法复工的违约责任执行通用合同条款 7其他 1613 因发包人违约解除合同 承包人按1611项发包人违约的情形约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的承包人有权解除合同 162 承包人违约 1621 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形承包人违约的其他情形1在承包人无正当理由延长工期的情况下如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证因而不能按预定的工期竣工或达不到预定的质量标准时发包人可将此情况通知承包人并提出警告承包人应据此采取措施以便加快工程进度和保证工程质量承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用 2承包人将发包人支付给承包人的款项转移或挪用承包人须按发包人要求及时补回并向发包人支付与转移或挪用款项数额相等的违约金 3合同履约期间工程师发出的为保证工程质量和安全的口头指令及书面文件承包人应执行因此发生的费用已包含在本合同内结算时不予调整 4承包人施工过程中存有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形出现质量问题应按发包人监理人的要求改正直至停工整改且工期不予顺延 5双方在确定合同日期及各控制节点工期时已充分考虑雨雪冰雹台风高温等异常天气也已考虑停水停电节假日道路施工影响等不利因素承包人不得因以上理由提出工期和费用索赔 6承包人承担各种违约金后仍不足以弥补发包人的实际损失的承包人还须继续承担赔偿责任 7各种违约按国家法律法规规定及现场管理办法执行造成损失的由承包方承担 1622承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法①违约金或罚金应约定比例或金 额②继续履行③赔偿损失④延长缺陷责任期⑤造成质量和安全事故的应承担行政处罚或刑事责任 1623 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定对未完工程价值评估解约后移交退还保证金等 发包人继续使用承包人在施工现场的材料设备临时工程承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式由双方协商解决 17 不可抗力 171 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形 无 174 因不可抗力解除合同 合同解除后发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付 18 保险 181 工程保险 关于工程保险的特别约定该专用用条款中约定投保的所有保险内容有关费用已包含在合同价款中均由承包人购买发包人不再额外支付保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止工程施工涉及的保险按照甲方指定的保险单位购买 承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三者责任险保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持一致工程一切险是为永久工程临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产本工程除外的损失或损害或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险 当本合同工程发生所述的损失或损害时承包人应按保险单规定的条件和期限及时向发包人报告并抄送监理工程师如损害继续发生承包人在递交第一次报告后每7天报告一次直到损害结束 工程一切险和第三者责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程或其单项工程竣工颁发竣工证书为止发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害但是以下12两项由承包人负责投保 1在缺陷责任期内发生的损失和损害但起因是在缺陷责任期开始之前 2承包人在施工的作业中引起的损失或损害 在本合同工程的施工和缺陷修复过程中发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残或财产设备的损失或损害不予赔偿发包人不对承包人与此有关的索赔损害赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任 办理本款保险的一切费用均由承包人或分包人承担并已包括在合同价款中发包人不单独支付 承包人若不投保施工期间所发生的一切与本工程有关的人员工程财产等意外伤害损失由承包人承担全部责任和费用 183 其他保险 关于其他保险的约定意外伤害保险 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险其投保金额应足以现场重置 187 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定双方要通过监理人相互通知并获得同意但工伤保险变更除外要强制投保 20 争议解决 203 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定否 2031 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定 选定争议评审员的期限 争议评审小组成员的报酬承担方式 其他事项的约定 2032 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定 204仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议按下列第2 种方式解决 1向泰安仲裁委员会申请仲裁 2向 泰安市人民法院起诉 附件 协议书附件 附件1承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件 附件2发包人供应材料设备一览表 附件3工程质量保修书 附件4主要建设工程文件目录 附件5承包人用于本工程施工的机械设备表 附件6承包人主要施工管理人员表 附件1 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称建设规模建筑面积平方米结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格元开工日期竣工日期 附件2 发包人供应材料设备一览表 序号材料 设备品种规格型号单位数量单价元质量等级供应时间送达地点备注 附件3 工程质量保修书 发包人全称 承包人全称 发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例经协商一致就山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目第一标段签订工程质量保修书 一工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定承担工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装和装修工程以及双方约定的其他项目具体保修的内容双方约定如下 二质量保修期 根据建设工程质量管理条例及有关规定工程的质量保修期如下 1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗为 5 年 3装修工程为 2 年 4电气管线给排水管道设备安装工程为 2 年 5供热与供冷系统为 2 个采暖期供冷期 6住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为 2 年 7其他项目保修期限约定如下 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三缺陷责任期 工程缺陷责任期为 24 个月缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算单位工程先于全部工程进行验收单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算 缺陷责任期终止后发包人应退还剩余的质量保证金 四质量保修责任 1属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的发包人可以委托他人修理 2发生紧急事故需抢修的承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修 3对于涉及结构安全的质量问题应当按照建设工程质量管理条例的规定立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案承包人实施保修 4质量保修完成后由发包人组织验收 五保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 六双方约定的其他工程质量保修事项 工程质量保修书由发包人承包人在工程竣工验收前共同签署作为施工合同附件其有效期限至保修期满 发包人公章 ? ?? 承包人公章? ? 地 址 ??????? 地 址?????? ? 法定代表人签字?? 法定代表人签字?? 授权代表签字?? 授权代表签字?? 电 话???????? 电 话???????? 传 真???????? 传 真??????? ? 开户银行??????? 开户银行???????? 账 号????? ? 账 号???????? 邮政编码 ?????? 邮政编码??????? ? 附件2 安全生产合同 为在山东科技大学泰安校区东校园岱宗学生餐厅装修改造项目第一标段施工合同的实施过程中创造安全高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作本项目业主 以下简称甲方与承包人 全称 以下简称乙方特此签订安全生产合同 一甲方职责 1严格遵守国家有关安全生产的法律法规认真执行工程承包合同中的有关安全要求 2按照安全第一预防为主和坚持管生产必须管安全的原则进行安全生产管理做到生产与安全工作同时计划布置检查总结和评比 3重要的安全设施必须坚持与主体工程三同时的原则即同时设计审批同时施工同时验收投入使用 4定期召开安全生产调度会及时传达中央及地方有关安全生产的精神 5组织对乙方施工现场安全生产检查监督乙方及时处理发现的各种安全隐患 二乙方职责 1严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定认真执行工程承包合同中的有关安全要求 2坚持安全第一预防为主和管生产必须管安全的原则加强安全生产宣传教育增强全员安全生产意识建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度配备专职及兼职安全检查人员有组织有领导地开展安全生产活动各级领导工程技术人员生产管理人员和具体操作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定做到生产与安全工作同时计划布置检查总结和评比 3建立健全安全生产责任制从派往项目实施的项目负责人到生产工人包括临时雇请的民工的安全生产管理系统必须做到纵向到底一环不漏各职能部门人员的安全生产责任制做到横向到边人人有责项目负责人是安全生产的第一责任人现场设置的安全机构应按施工人员的13配备安全员专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生安全机构人员有权按有关规定发布指令并采取保护性措施防止事故发生 4乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施防止其员工发生任何违法违禁暴力或妨碍治安的行为 5乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书参加施工的人员必须接受安全技术教育熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程定期进行安全技术考核合格者方准上岗操作对于从事电气起重建筑登高架设作业锅炉压力容器焊接机动车船艇驾驶爆破潜水瓦斯检验等特殊工种的人员经过专业培训获得安全操作合格证后方准持证上岗施工现场如出现特种作业无证操作现象时项目负责人必须承担管理责任 6对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外还应配备有足够的消防设施所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法乙方不得将任何种类的爆炸物给予易货或以其他方式转让给任何其他人或允许容忍上述同样行为 7操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗 8所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查并有安全员的签字记录保证其经常处于完好状态不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用 9施工中采用新技术新工艺新设备新材料时必须制定相应的安全技术措施施工现场必须具有相关的安全标志牌 10乙方必须按照本工程项目特点组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案如果发生安全事故应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定及时上报有关部门并坚持四不放过的原则严肃处理相关责任人 三违约责任 如因甲方或乙方违约造成安全事故将依法追究责任费用由责任方自行承担因不可抗力造成的已未遂事故经有关部门认定不属违规行为 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖法人章后生效全部工程竣工验收后失效 甲方公章 乙方公章 法定代表人签字或盖章 法定代表人签字或盖章 委托授权代理人签字 委托授权代理人签字 附件4 主要建设工程文件目录 文件名称套数费用元质量移交时间责任人 附件5 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率kW生产能力备注 附件6 承包人主要施工管理人员表 名 称姓名职务职称主要资历经验及承担过的项目一总部人员项目主管其他人员二现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员第五章 工程量清单全费用综合单价 51 工程量清单编制依据 1发包人提供的设计文件部分工程量图纸答疑及做法 2建设工程工程量清单计价规范GB505002013 山东省建设工程费用项目组成及计算规则鲁建标字201640号文 山东省建筑安装工程消耗量定额2016版 山东省建筑安装市政园林绿化工程2018价目表 规费执行泰建发201778号泰建办发201744号 人工费执行泰建发2018102号 税金执行鲁建标字201910号 工程类别执行建筑工程三类装饰工程三类工程 3 给排水主管道更换后原消防管道与该管道连接费用综合考虑包含在管道安装报价中 52工程量清单与计价表 521投标报价应根据招标文件中的有关计价要求并按照下列依据自主报价 1 本招标文件 2 招标文件包括工程量清单的澄清补充和修改文件 3 建设工程设计文件及相关资料 4 与建设项目相关的标准规定等技术资料 5 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息 6 其他的相关资料 522 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格且只允许有一个报价 523 本工程采用全费用综合单价的承包方式除非合同中另有规定投标人报价中所报的单价和合价以及投标报价汇总表中的价格均包括临时工程与设施驻地建设费用劳务材料机械质检自检检测安装维护各项措施费用缺陷修复管理保险利润总承包服务费与其他专业安装单位的配合费安全施工费专利技术和特殊工艺维护规费税费招标代理费控制价编制费印花税等政策性文件规定费用及合同明示或暗示的所有责任义务风险 招标代理服务费采用差额定率累进计费方式由中标单位支付标准如下  服务类型 费率 中标金额工程招标100万元以下10100500万元075001000万元05510005000万元0355000万元1亿元0215亿元005510亿元00351050亿元000850100亿元0006100亿元以上0004本项目采用一般计税法 施工中发生的设计变更部分工程量按实计算单价按投标单位投标时的综合单价执行施工过程中发生的设计变更与签证其价款一并在审计定案后支付 所发生的工程设计变更应由发包人和设计单位签字认可后执行因工程设计变更发生的隐蔽工程量变更由发包人驻工地代表监理工程师承包人共同签证工程量在审计定案时承包人必须提供原件否则发包人不予认可 零星工作内容的须由发包人驻工地代表和现场监理工程师承包方共同签证工程量在审计定案时承包人必须提供原件否则发包人不予认可 承包人在投标书中对工程量的遗漏和错误均不应导致合同的作废也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸规范履行合同的责任 土地征用租用青苗和树木赔偿房屋拆迁及清除地面架空和地下障碍等工作由投标单位自行协调确保施工场地具备施工条件发生费用据实结算由招标人支付 524其他说明 5241本说明未尽事宜以计价规范工程量计算规范计价管理办法招标文件以及有关的法律法规建设行政主管部门颁发的文件为准 5242关于质量工期服务优惠条件等方面的承诺凡涉及价格的优惠一律在综合报价中体现 5243本工程量清单应与招标文件中的投标人须知通用合同条款专用合同条款技术标准和要求合同技术条款图纸工程地质勘察报告等一起阅读和理解 5244本工程量清单是根据招标文件图纸以及有关国家标准行业标准合同条款中约定的工程量计算规则编制并应与工程量清单填列说明中计量与支付条款结合起来理解或解释 5245投标单位应严格按照招标人给定的工程量清单格式报价否则视为无效报价工程实施中图纸的修改设计变更所引起工程量的变动 丝毫不会降低或影响合同条款的效力也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任对于招标文件中的工程量清单有异议时 供应商应于答疑时提出除非招标人作出变更否则应以招标单位的清单为准 5246工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价投标人均应填写未填写的单价和合价视为已包括在工程量清单的其它工程细目的单价和合价中施工时承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程细目但不能得到结算与支付 53改造方案及要求 电气线路改造 方案详见图纸各食堂供电主电缆从配电室引接配电室内加断路器并对配电室母线排进行改造规范连接食堂内设总配电箱实现分区控制各区域设控制箱大功率设备就近设漏保断路器开关箱总配电箱和区域配电箱含房间控制箱内均设接线排载流量与供电电缆相对应并符合安装规范布局合理箱内连接导线全部明敷设并加装保护线槽按照负荷功率规范选取导线线径及导线型号有电机三相空调的房间确保相序与负载一致单相电接线要充分考虑到三相平衡所有线缆连接全部严格按照规范采用铜管压接锡焊热缩处理接点严格按照规范做好绝缘处理配电控制箱全部采用嵌入式安装完善接地装置接地电阻不大于1欧姆确保用电设施可靠接地在线缆购置和安装过程中严格按照下列相色执行确保新敷设所有线缆色标一致A相为黄色B相为绿色C相为红色中性线即零线为淡蓝色保护中性线地线为黄绿双色多芯电缆无色标时先确认后用绝缘色带缠绕区分 拆除所有现不用的供配电及弱电线路等设施含线路桥架配电箱灯具开关插座等文明施工确保拆除设施完好甲方回收并送到指定位置保护好继续使用的强弱电线路并进行规范整理上述内容综合考虑在报价中 因改造期间办公教学正常运转若需停电施工须提前三天提交停电申请包括详尽的实施方案待校方审批后方可施工尽量减少停电范围和时间 未吊顶房间内照明灯更换全部为LED18W带罩直管灯安装方式全部为吊装吊链采用不锈钢材质室内照明灯控制实现一灯一控可采用多联大板开关图纸不符以此要求为准报价时综合考虑在内楼道内及楼梯安装人体感应控制开关及LED照明灯卫生间人体感应开关由甲方提供报价时安装及人工费等综合考虑在内空调全部采用三相空调 计量用原485线继续使用因电表移位和新加电表需增设的485信号线材续接线接点采用锡焊接线径不小于1mm2安装调试设施损坏等相关费用综合考虑在报价中电表计量运行数据远传正常是本工程的重要组成部分 改造安装完成后适时彻底拆除原有线路及断路器报价时综合考虑在内各楼层上下穿线重新敷设热镀锌管根据穿线量的大小可适当变径但要符合相关规范穿楼层保护管应大一个型号高出地面10cm以上上端打磨穿楼板用水钻打眼用堵漏王封堵并浇筑防护台确保上下楼层不渗水管材及人工等费用综合考虑在线缆的综合报价中安装费中过墙穿线全部采用阻燃PVC保护用白色水泥进行封堵包括桥架全部可靠接地以上内容以及墙面及地面原貌恢复对污染墙面进行清洁处理等包括材料及人工施工等相关费用综合考虑在综合报价中 施工方在施工前应对楼内现有设施完好程度进行现场确认若无双方字据视为所有设施完好施工过程中施工方应做好对现有线缆等设施的维护工作对发现的问题要及时进行整修确保所有强弱电设备运行平稳安全可靠因施工所造成的设施损坏施工方及时进行修复或照价赔偿否则校方安排人员维修所发生的费用凭发票视为中标方同意从工程款中扣除因产品质量和施工所造成一切损失由施工全权负责工程所用材料设备施工前须先提供样品2件套米空调等不便提供样品部分须提供产品彩色说明书包括规格型号运行参数等甲方认可后样品封存方可进货材料设备到货甲方认可后施工 配电箱要求国家标准的冷轧钢板制作喷塑配电箱体选用的钢板厚度不小于15mm配电柜柜体选用不少于20mm厚度的冷轧钢板制成钢板箱门钢板盘面厚度不小于20mm背板厚度不小于30mm导轨必须结实配电柜的结构应完整坚固线排地排零排必须有预留压线位置内部配置详见图纸桥架参照JBT102162000电控配电用电缆桥架标准槽板及PVC管全部采用阻燃式 所用材料品牌图纸与该内容不一致时按照上述执行并功能规格型号不低于图纸要求投标时必须注明所用材料品牌 工程验收前须提供竣工图纸配电箱内断路器用途标注规范配电图张贴经久耐用 给排水消防改造 方案见图纸 热镀锌管为国标 给排水管材管件给水管材管件工程压力不小于16MP 室内外阀门直径50及以下全部采用全铜丝接阀门闸阀108型大体直径大于50阀门采用法兰铸钢铜暗杠铜阀门Z45HT工程压力不小于16MP投标时必须注明所用材料品牌 所用材料品牌图纸与该内容不一致时按照上述执行并功能规格型号不低于图纸要求投标时必须注明所用材料品牌工程验收前须提供竣工图纸 暖气改造 1方案详见图纸所有分支均设同径与管阀门控制室内暖气改造采用上供下回并联方式主管与分支管均采用国标内外热镀锌钢管散热器连接上供下回一端进异端出单租连接支管为DN20每组散热器供回支管各设DN20阀门控制 2在室外阀门井需拆建管道重新开口现场发泡保温夹克皮保护最低处设DN25供回水泄水阀确保停暖时管道及散热器内水排净室内管道连接全部采用丝接阀门井井盖采用球墨铸铁承重井盖上水内容报价时综合考虑在内 3施工方在施工前应对楼内现有设施完好程度进行现场确认若无双方字据视为所有设备设施完好施工过程中施工方应做好对现有设施的维护工作对发现的问题要及时进行整修确保所有强弱电等设备设施运行平稳安全可靠因施工所造成的设施损坏施工方及时进行修复或照价赔偿否则校方安排人员维修所发生的费用凭发票视为中标方同意从工程款中扣除因产品质量和施工所造成一切损失由施工全权负责工程所用材料设备施工前须先提供样品2件套米甲方认可后样品封存方可进货材料设备到货甲方认可后施工 4每组散热器采用挂装包括管道阀门严格按照规范安装为便于排气安装坡度符合现行规范所有新加自动放气阀同时要加手动排水放气装置排水管及阀门控制安装要方便操作达到甲方要求管道供回水支立管打洞应考虑上下层墙厚度不一致带来的不便提前做好放线工作后再施工 5穿楼板套管高出地面10cm以上上端磨光穿楼板用水钻打眼用堵漏王封堵并浇筑防护台5cm确保上下楼层不渗水材料及人工等费用综合考虑在报价相关项中 6原旧管道阀门暖气片的拆除甲方回收将来作为工程量的核定依据送到甲方指定地点施工以及至正常投入使用所需套管法兰弯头三通活节保温开口管道沟过门沟开挖与恢复墙体打洞与原貌恢复垃圾清理与外运设备的拆装移位与恢复装修拆装与原貌恢复等本方案未列出项和施工困难等因素在报价时综合考虑在内 7室内阀门管件室外暖气入口采用免维护焊接球阀室内地上管道连接全部采用丝接全部采用铜闸阀108型大体焊接法兰处严格按照规范做好防锈处理 8严格按照有关规范文明施工并做好安全防护工作严格遵守法规和学校规定把因施工给师生造成的影响降低到最低程度因产品施工质量及因施工等所造成的一切损失由施工方负全责 9针对该楼整个系统和新安装部分分别进行管道冲洗和打压实验打压实验压力与时间符合相关规范 10散热器暖气片中心距500mm内腔无粘沙铸铁柱翼辐射对流树脂烤漆散热器工作压力不小于08MP国标施工前须提供样品 室内阀门全部采用全铜丝接阀门闸阀108型大体室外阀门焊接球阀均为国标管件管件全部采用镀锌管件 11质量标准达到国家验收评定规范的合格标准两个采暖期在供暖中间恢复供暖前施工方必须提前到现场对系统进行调试直至达到应有的供暖效果运行过程中出现问题保证半小时内到达现场1小时内处理完毕由于材料施工质量及措施不到位所造成漏水给甲方造成的设备设施等损失由中标方全权负责 12 所用材料品牌图纸与该内容不一致时按照上述执行并功能规格型号不低于图纸要求投标时必须注明所用材料品牌本工程验收前需提供竣工图纸 541投标总价表 投 标 总 价 采购人 工 程 名 称 投标总价小写 大写 供应商 盖单位章 法定代表人或其授权代表 签字或盖章 编制人 加盖工程造价专业人员专用章 编制时间 542工程项目投标报价表 工程项目投标报价表 工程名称 第 页 共 页 序号单项工程名称金额元1234567合 计 供应商盖单位章 法定代表人或其授权代表签字或盖章 日期 年 月 日 543全费用综合单价报价表 全费用综合单价报价表 序号项目编码项目名称 项目特征计量单位工程 数量金额元备注全费用综合单价合价　　合计 供应商盖单位章 法定代表人或其授权代表签字或盖章 日期 年 月 日 544分部分项工程量清单全费用综合单价分析表 分部分项工程量清单全费用综合单价分析表 序号项目编码项目名称工作内容工程量综合单价组成综合单价人工费材料费机械费措施费管理费利润规费税金其他1 234 供应商盖单位章 法定代表人或其授权代表签字或盖章 日期 年 月 日 545主要材料设备表 主要材料设备表 工程名称 第 页 共 页 序号材料名称规格型号单位数量单价合价品牌及产地备注　　　　　 注供应商须按磋商文件53改造方案及要求将所报材料按本表格式填写注明品牌及产地材料名称规格型号等否则报价无效 供应商盖单位章 法定代表人或其授权代表签字或盖章 日期 年 月 日 546价需要的其他资料 本项无格式需要时由采购人用文字或表格形式提出或供应商在报价时提出 第六章 图 纸 图纸目录 序号图名图号版本出图日期备注 第七章 项目技术标准和要求 第八章 响应文件格式 正副本 项目 竞争性磋商响应文件 标段第 标段 项目名称 项目编号 供应商全称 日期二〇 年 月 日 注本文件为响应文件正本一份副本四份 目 录 81 报价函及报价函附录 82 首轮报价一览表 83 已标价工程量清单 84 施工组织设计 85 项目管理机构 86 资格审查资料 81 报价函及报价函附录 一报价函 采购人名称 1我方已仔细研究了 项目名称磋商文件的全部内容愿意以人民币大写 ? 的总报价工期 日历天按合同约定实施和完成承包工程修补工程中的任何缺陷工程质量达到 2我方承诺在磋商文件规定的投标有效期内不修改不撤销响应文件 3随同本报价函提交投标保证金一份金额为人民币大写 ? 4如我方成交 1我方承诺在收到成交通知书后在成交通知书规定的期限内与你方签订合同 2随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分 3我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保 4我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程 5我方在此声明所递交的响应文件及有关资料内容完整真实和准确 6 其他补充说明 供应商 盖单位章 法定代表人 签字或盖章 地址 网址 电话 传真 邮政编码 年 月 日 二报价函附录 项目名称 序 号条款内容合同条款号约定内容备注1项目经理姓名 2工期2019年5月25日前完成施工并验收合格3缺陷责任期执行国家最新标准4承包人履约担保金额无5分包见分包项目情况表不允许6逾期竣工违约金1元天7逾期竣工违约金最高限额无上限8质量标准合格9预付款额度无10预付款保函金额无11质量保证金扣留百分比 512质量保证金额度 供应商盖单位章 法人代表或其授权代表签字或盖章 日期 年 月 日 82 首轮报价一览表 工程名称首轮总报价人民币 万元大写 工期质量标准对磋商文件认同程度注册建造师姓 名专 业级 别证 号 供应商名称公章 法定代表人或其授权代表签字或盖章 日期 年 月 日 83 已标价工程量清单 说明已标价工程量清单按第五章工程量清单中的相关清单表格式填写构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章工程量清单有关工程量清单最终报价以及其他说明的内容 84 施工组织设计 1供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况采用文字并结合图表形式参考以下要点编制本工程的施工组织设计 1总体概述施工组织总体设想方案针对性和各分部分项工程施工技术方法 2施工现场平面布置和临时设施临时道路布置投标人应递交一份施工总平面图绘出现场临时设施布置图表并附文字说明说明临时设施临时道路加工车间现场办公设备及仓储供电供水卫生生活消防等设施的情况和布置 应附表施工总平面图 附表4 临时用地表 附表5 3施工进度计划和各阶段进度的保证措施包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划保障进度计划需要的主要施工机械设备劳动力需求计划及保证措施材料设备进场计划及其他保证措施等 应附表拟投入的主要施工机械设备表 附表1 劳动力计划表 附表2 计划开竣工日期和施工进度网络图 附表3 4各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 5安全文明施工和环境保护措施计划 6项目管理班子的人员岗位职责分工 7劳动力机械设备和材料投入计划 8关键施工技术工艺及工程实施的重点难点和解决方案 9冬雨季施工已有设施和管线的加固保护等特殊情况下的施工措施 10扬尘污染防治措施方案 2施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表图表及格式要求附后 附表一 拟投入本工程的主要施工设备表 附表二 劳动力计划表 附表三 计划开竣工日期和施工进度网络图 附表四 施工总平面图 附表五 临时用地表 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 序号设备 名称型号 规格数 量国别 产地制造 年份额定功率 KW生产 能力用于施工部位备注 附表二劳动力计划表 单位人 工种按工程施工阶段投入劳动力情况 附表三计划开竣工日期和施工进度网络图 1供应商应递交施工进度网络图或施工进度表说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期 2施工进度表可采用网络图和或横道图表示 附表四施工总平面图 供应商应递交一份施工总平面图绘出现场临时设施布置图表并附文字说明说明临时设施加工车间现场办公设备及仓储供电供水卫生生活道路消防等设施的情况和布置 附表五临时用地表 用 途面 积平方米位 置需用时间 85 项目管理机构 一项目管理机构组成表 职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业注册单位二主要人员简历表 附表一 项目负责人简历表 姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本工程任职项目经理注册建造师执业资格等级 级建造师专业安全生产考核合格证书毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话项目负责人应附建造师注册证书安全生产考核合格证书B证复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书 递交响应文件截止时间前供应商须提供项目负责人建造师注册证书安全生产考核合格证书B证原件由磋商小组在评审时核验不提供原件或提供不全者按照资格审查不合格报价无效 附表二 主要项目管理人员简历表 岗位名称姓名年龄性别毕业院校学历和专业毕业时间拥有的职业资格专业职称职业资格证书编号工作年限主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作注1主要项目管理人员指施工员质检员材料员预算员和专职安全员主要项目管理人员应附施工员质检员材料员预算员在本单位注册的岗位资格证书以上证书有效期不做要求和专职安全员的安全生产考核证C证的复印件 2递交响应文件截止时间前供应商须提供主要项目管理人员施工员质检员材料员预算员的本单位注册的岗位资格证书和专职安全员的安全生产考核证C证原件由谈判小组在评审时核验不提供原件或提供不全者按照资格审查不合格报价无效 附表三 承诺书 采购人名称 我方在此声明我方拟派往 工程名称的项目经理 项目经理姓名现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理 我方保证上述信息的真实和准确并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果 特此承诺 供应商名称公章 法定代表人或其授权代表签字或盖章 年 月 日 86 资格审查资料 861政府采购诚信承诺书 862供应商基本情况表 863法定代表人身份证明 864授权委托书 865投标保证金 866近一年度财务状况表 867近二年完成的类似项目情况表 868正在施工的和新承接的项目情况表 869近二年发生的诉讼和仲裁情况 8610企业其他信誉情况表 8611依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 8612参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 8613企业其他信誉情况表 8614供应商认为应介绍或者提交的资料文件和说明 861 政府采购诚信承诺书 采购人 我公司 供应商名称已详细阅读了 项目项目编号 磋商文件自愿参加本次磋商现就有关事项郑重承诺如下 一诚信报价材料真实我公司保证所提供的全部材料报价内容均真实合法有效保证不出借或者借用其他企业资质不以他人名义报价不弄虚作假未列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件 二遵纪守法公平竞争不与其他供应商相互串通哄抬价格不排挤其他供应商不损害采购人的合法权益不向采购人采购代理机构磋商小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交 三不捏造事实或借用他人名义进行虚假恶意质疑和投诉不以质疑或投诉为名排挤竞争对手干扰政府采购秩序 四若成交后将按照规定及时与采购人签订政府采购合同不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议严格履行政府采购合同不降低合同约定的产品质量及相关服务不擅自变更中止终止合同或者拒绝履行合同义务 若有违反以上承诺内容的行为我公司自愿接受取消磋商资格记入信用档案没收投标保证金媒体通报1～3年内禁止参与泰安市政府采购活动等处罚如已成交的自动放弃成交资格并承担全部法律责任给采购人造成损失的依法承担赔偿责任 供应商名称公章 法定代表人签字或盖章 日期 年 月 日 注信用记录查询网址为 HYPERlink httpwwwcreditchinagovcn wwwcreditchinagovcn或 HYPERlink httpwwwccgpgovcn wwwccgpgovcn 862 供应商基本情况表 供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质 等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技 工经营范围备注备注1本表后应附企业法人营业执照副本资质证书副本安全生产许可证副本省外企业的山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台截图相关证件复印件应清晰明了保护有效年检有效期页依次编号附录在磋商文件中 2递交响应文件截止时间前供应商须将以上证件原件提交给招标代理机构收存评标时提交磋商小组进行审查经磋商小组审查不合格者作废标处理 根据建办市函2016462号规定资质证书可只提供带二维码标识的加盖单位公章的复印件 863 法定代表人身份证明 供应商名称 单位性质 地址 成立时间 年 月 日 经营期限 姓名 性别 年龄 职务 系 供应商名称的法定代表人 特此证明 供应商 盖单位章 年 月 日 864 授权委托书 本人 姓名系 供应商名称的法定代表人现委托 姓名为我方代理人代理人根据授权以我方名义签署澄清说明补正递交撤回修改 项目名称响应文件签订合同和处理有关事宜其法律后果由我方承担 委托期限 代理人无转委托权 附法定代表人身份证明 供应商 盖单位章 法定代表人 签字或盖章 身份证号码 授权代表 签字或盖章 身份证号码 年 月 日 865 投标保证金 采购人名称 我方于 年 月 日参加 项目名称的报价 供应商名称以下简称我方保证我方在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件的或者我方在收到成交通知书后无正当理由拒签合同的我方承担相关责任 本承诺在投标有效期内保持有效 供应商名称 盖单位章 法定代表人或其授权代表 签字或盖章 地 址 邮政编码 电 话 传 真 年 月 日 供应商基本账户开户许可证及投标保证金缴纳凭证 复印件粘贴处 866 近一年度财务状况表 近一年度2017年财务状况表需要审计的应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明书等材料的复印件不需要审计的应附本公司资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明书等材料的复印件 提供近一年度经审计的财务报告包括四表一注即资产负债表利润表现金流量表所有者权益变动表及其附注或者其基本账户开户银行出具的资信证明部分其他组织和自然人没有经审计的财务报告可以提供银行出具的资信证明为了促进中小企业发展根据财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案规定中小微企业提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函的可不用提供其他财务状况报告 867 近二年完成的类似项目情况表 序号项目名称项目规模发包人 名称发包人联系人及电话合同价格开竣工日期工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话1234备注1类似项目指 工程 2本表后附成交通知书和或合同协议书工程接收证书工程竣工验收证书的复印件并标明序号 868 正在施工的和新承接的项目情况表 序号项目名称项目规模发包人名称发包人联系人及电话合同价格开竣工日期工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话123456 备注本表后附成交通知书和或合同协议书复印件并标明序号 869近二年发生的诉讼和仲裁情况 说明近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的且与履行施工承包合同有关的案件不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼 8610 企业其他信誉情况表 8611依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 1依法缴纳税收的证明材料是指供应商税务登记证和参加政府采购活动2019年1月2019年3月内缴纳增值税营业税和企业所得税的凭据 2社会保障资金证明材料主要是指社会保险登记证和参加政府采购活动2019年1月2019年3月内缴纳社会保险的凭据专用收据或社会保险缴纳清单其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据 3依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金 8612参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 格式自拟 8613 供应商认为应介绍或者提交的资料文件和说明 格式由供应商自拟 备注 接受联合体报价的上述情况资料应包括联合体各方相关情况若不接受联合体报价的本条不做要求 供应商对提供的以上资料的真实性负责磋商过程中磋商小组若对以上供应商提供的资料有异议可要求供应商提供原件进行复核若发现有不实之处按报价无效处理 响应文件包装袋密封件正面和封口格式 响应文件包装袋密封件正面格式 收件人 项目名称 项目编号 标段 供应商名称 加盖公章 供应商地址 邮政编码 日 期 20 年 月 日  响应文件封口格式 请勿在20 年 月 日 时 分之前启封 加盖供应商公章 资格审查表一 项目名称 日 期2019年 月 日 供应商名称中小微企业是 否基本证件评委审查情况营业执照证书编号 企业基本账户开户许可证账号法定代表人资格证明材料或法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件姓名 身份证号近一年内财务状况表2017年度资质证书安全生产许可证项目经理建筑工程专业二级及以上注册建造师及安全生产考核合格证B证近三个月依法缴纳税收的证明材料2019年1月2019年3月近三个月依法缴纳社会保障金的证明材料2019年1月2019年3月信用查询参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 投标单位授权代表签字确认评审专家签字确认注以上资格审查表不须制作在投标文件中请如实填写可扩展如没有请用表示 HYPERlink mailto并将电子版发送至邮箱sdyg0538163com 并将电子版发送至邮箱ssjs0538163com递交响应文件时与所提供资质证明材料原件一并递交即可 资格审查表二 项目名称 日 期2019年 月 日 供应商名称企业业绩序号 合同名称 时间 得分12345企业综合实力123人员配备123合计得分供应商签字评审专家签字注以上资格审查表不须制作在投标文件中请如实填写可扩展如没有请用表示 HYPERlink mailto并将电子版发送至邮箱sdyg0538163com 并将电子版发送至邮箱ssjs0538163com递交响应文件时与所提供资质证明材料原件一并递交即可 采购代理机构名称泰安市山水建设工程咨询有限公司  PAGE 2 联系电话05388281000 采购代理机构名称泰安市山水建设工程咨询有限公司  PAGE 1 联系电话05388281000 科大东校餐厅装修图纸答疑 东校 请给出装修部分做法2中 铝合金门参数 70型铝合金尺寸900x2100 装修部分做法3铝塑板包柱子请给出骨架材质及参数及铝塑板厚度 沿柱高400做60x27X063槽铝龙骨钻φ8孔φ4塑料胀栓300固定龙骨专用胶粘贴3厚铝塑板 装修部分做法7中铝扣板吊顶请出具具体做法 1φ8带丝吊筋900 2C型45X15X12主轻钢龙骨900 327X60x063次龙骨450 4吊4厚铝扣板 装修部分做法8中中间部位铝扣板吊顶中间部位范围是 每边预留6米中间即为高起部位 做法1315中高档铝合金玻璃售饭窗口请提供铝合金型材规格及玻璃厚度 70型型材10厚钢化玻璃 做法16中软膜广告灯箱请提供灯箱详细参数 软膜广告灯箱由校方委托专业厂家制作安装 2019餐厅改造造价注意事项 中标单位必须第一时间定制电缆避免耽误工期电缆可选用德力西正泰等大众品牌 两个餐厅的供电改造必须重新做接地极施工说明第八条 主给水管道连接后必须在主给水管道阀门前边做支管与原消防供水管道连接确保消防给水正常使用 所有暖气给回水分支管道暖气片等都要加装阀门每个阀门两侧都要加活结以便于维修 西校消防设施大厅及操作间内要安装消防水带及箱子暗装 西校第二餐厅主电缆应为290M